Conseil départemental du Gard 22300001900073 Nîmes 30044 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1882445 26SPR019 https://marches-publics.info +33 466767676 Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation Renvoi au règlement de la consultation 2026-10-23T16:00:00 Valeur technique : 40% Valeur environnementale : 10% Prix des prestations : 50% Réparation et Entretien Spécialisé des Ouvrages d'Art sur RD - Programme 2027 45221119 Marché à tranches optionnelles définies au cahier des charges. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les travaux concernent les travaux d'entretien spécialisé et les réparations des ouvrages d'art du réseau routier départemental, hors opérations d'envergure. Ces travaux peuvent intéresser les structures apparentes des ouvrages d'art (voûtes, tympans, parapets, corniches, tabliers, piles, culées, etc...), les superstructures, les ouvrages annexes, voire même situées au-dessous du terrain naturel ou du lit de la rivière. Dans ce cas, ils affecteront la base des appuis, les fondations ou encore les massifs de terrains supportant et voisinant ces fondations FRJ12 - Gard 01 : Ut Ales. Ut Ales<br/> 45221119 L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes 02 : Ut Bagnols. Ut Bagnols<br/> 45221119 L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes 03 : Ut Besseges. Ut Besseges<br/> 45221119 L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes 04 : Ut Le Vigan. Ut Le Vigan<br/> 45221119 L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes 05 : Ut Vauvert. Ut Vauvert<br/> 45221119 L'ensemble du territoire du Département du Gard 30000 Nîmes Présence de Clauses environnementales ET critère Environnemental (cf RC, CCAP). Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Une visite sur site est préconisée. (Cf RC Art 6.2) Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification. Pour chaque chantier, le délai d'exécution court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Les délais d'exécution de plusieurs chantiers peuvent se chevaucher (cf CCAP) Les délais limites de notification d'une décision d'affermissement d'une tranche optionnelle sont indiqué à l'article 4.3 du CCAP. Compte tenu des enjeux de sécurité, de durabilité des réparations et de responsabilité technique associés aux ouvrages d'art du réseau routier départemental, certaines  prestations devront obligatoirement être réalisées directement par le titulaire (cf 3.4 du RC) Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service 26-94596 3.2.5 Conseil départemental du Gard 2026-10-01 2026-10-23T16:00:00 2026-10-23 252 Ouvrage d'art 274 Prestations de services 365 Voirie 30 Réparation et Entretien Spécialisé des Ouvrages d'Art sur Rd - Programme 2027 Avis de marché - Avis n° 26-94596 du 01/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 30
Annonce n° 26-94596
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil départemental du Gard
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22300001900073
Ville : Nîmes
Code postal : 30044
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 30
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1882445
Identifiant interne de la consultation : 26SPR019
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : https://marches-publics.info
Numéro de téléphone du contact : +33 466767676
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 23/10/2026 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique : 40% Valeur environnementale : 10% Prix des prestations : 50%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Réparation et Entretien Spécialisé des Ouvrages d'Art sur RD - Programme 2027
Code CPV principal - Descripteur principal : 45221119
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché à tranches optionnelles définies au cahier des charges. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les travaux concernent les travaux d'entretien spécialisé et les réparations des ouvrages d'art du réseau routier départemental, hors opérations d'envergure. Ces travaux peuvent intéresser les structures apparentes des ouvrages d'art (voûtes, tympans, parapets, corniches, tabliers, piles, culées, etc...), les superstructures, les ouvrages annexes, voire même situées au-dessous du terrain naturel ou du lit de la rivière. Dans ce cas, ils affecteront la base des appuis, les fondations ou encore les massifs de terrains supportant et voisinant ces fondations
Lieu principal d'exécution du marché : FRJ12 - Gard
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Présence de Clauses environnementales ET critère Environnemental (cf RC, CCAP). Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Une visite sur site est préconisée. (Cf RC Art 6.2) Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification. Pour chaque chantier, le délai d'exécution court à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Les délais d'exécution de plusieurs chantiers peuvent se chevaucher (cf CCAP) Les délais limites de notification d'une décision d'affermissement d'une tranche optionnelle sont indiqué à l'article 4.3 du CCAP. Compte tenu des enjeux de sécurité, de durabilité des réparations et de responsabilité technique associés aux ouvrages d'art du réseau routier départemental, certaines  prestations devront obligatoirement être réalisées directement par le titulaire (cf 3.4 du RC) Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-travaux, il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>