SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE 99864030400015 Issy-les-Moulineaux 92130 www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 26-037 Laure Tanquerel Infos@sohp.fr +33 146444190 Une lettre de candidature détaillant le nom du mandataire et les membres du groupement et la forme du groupement en cas de réponse en groupement conjoint ou solidaire. Le formulaire (DC1) peut être utilisé à cette fin. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Une déclaration sur l’honneur du candidat attestant que l’entreprise n’entre dans aucun des cas d’exclusion prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-6 ou aux articles L.2141-7 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique Une déclaration sur l’honneur du candidat attestant que l’entreprise est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.. Une déclaration du candidat relative à son chiffre d’affaires global pour les trois derniers exercices disponibles. Une liste de références portant sur des travaux de même type effectuées au cours des cinq (5) dernières années (date, montant, destinataire public ou privé), La liste des moyens en personnel (effectif global, importance du personnel d’encadrement) et en matériel (outillage, matériel et équipement technique dont l’entrepreneur dispose pour l’exécution des travaux), 2026-11-03T12:00:00.000 A) Le mémoire technique (noté sur 50 points) : -Le confort et la communication envers les locataires au vu d'une procédure calée sur la norme Iso 26000 (uniquement aux abords, en communs, en logements) (notés sur 12 points) Attention : un 1/4 de la note sera consacrée à la lecture synoptique de la réponse, -Le procédé proposé pour renforcer le R de la façade ( entendre présentation des matériaux et matériels ainsi qu'une explication technique très détaillée à la mise en œuvre de ces produits et ce dans l'objectif souhaité) (noté sur 8 points), -La justification des capacités à œuvrer dans le délai contractuel (jugée selon l'effectif , les heures prévues ainsi que la méthodologie d'optimisation) (notée sur 8 points), -La présentation ( Cv, affectation des heures etc..) des membres du service "contact- locataire " et du service assurance qualité (notée sur 8 points), -L’étude d'approche de stockage, de livraison ainsi que le mixage du code du travail dans le quotidien des locataires (notée sur 8 points), -La présentation de ou des équipes de pose (Cv, qualification, ancienneté, références…) (notée sur 6 points). B ) Le prix (noté sur 40 points) : Le prix le plus bas proposé par le candidat divisé par le prix du candidat multiplié par 40 points. C) L’environnement (noté sur 10 points) -La présentation des garanties longues durées ou/et des pièces détachées disponibles (notée sur 5 points) : Le candidat présentera les conditions de garantie de ses fournisseurs, la traçabilité des pièces détachées, ses capacités à les obtenir à courts moyens et longs termes. Le jugement se fera sur le nombre des justifications et leurs pertinences ainsi que sur les outils de mesure adaptée à la quantification des résultats. -Le candidat décrit les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour limiter les consommations de carburant et les émissions liées aux approvisionnements et livraisons nécessaires à l'exécution du marché (notée sur 5 points). travaux d’occultation par volet roulant de la résidence L’Aigle à Issy-les-Moulineaux 45421145 Le marché est un marché ordinaire. Le délai des travaux est de 70 jours ouvrés et 3 mois de préparation de chantier à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux. Issy-les-Moulineaux 5 Pour obtenir des renseignements complémentaires techniques, les candidats doivent adresser une demande écrite au : SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine – Directeur Adjoint des Services Techniques – 71 boulevard Gallieni - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Monsieur DRIANCOURT - Tél : 01 46 44 41 90 - Fax : 01 46 45 83 05 Pour obtenir des renseignements complémentaires administratifs, les candidats doivent adresser une demande écrite au : SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine – Service des Marchés – 71 boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES-MOULINEAUX – Mme TANQUEREL - Tél : 01 46 44 41 90 - Fax : 01 46 45 83 05 Les candidats doivent faire parvenir leur demande au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. Les candidats peuvent faire parvenir leur demande par le biais du profil acheteur de la SEM sur le site https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.La SEM finance les travaux sur ses fonds propres. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.conformément à l'article L.2142-1 du Code de la Commande Publique, l'analyse des candidatures se fera en fonction des capacités professionnelles, financières et techniques des entreprises au vu des éléments remis. instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Nanterre - greffe du Tribunal 179-191 avenue Joliot Curie 92000 Nanterre, tél. : 01-40-97-10-10, courriel : accueil.tj@nanterre@justice.fr, télécopieur : 01-47-24-31-61 adresse internet : http://www.cours-appel.justice.fr/versailles/tribunal-judiciaire-de-nanterre. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée. Les candidats ont également la possibilité de saisir, conformément à l'article L 1441-1 et suivants du Code de la Procédure Civile, le Tribunal judiciaire de Nanterre: -d'un recours précontractuel avant la signature du contrat conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, et à L 211-13 du Code de l'organisation judiciaire - et/ ou d'un recours contractuel 26-94849 3.2.5 SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE 2026-10-01 2026-11-03T12:00:00.000 2026-11-03 222 Menuiserie 92 Travaux d’occultation par volet roulant de la résidence L’Aigle à Issy-les-Moulineaux Avis de marché - Avis n° 26-94849 du 01/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 92
Annonce n° 26-94849
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 99864030400015
Ville : Issy-les-Moulineaux
Code postal : 92130
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 92
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Identifiant interne de la consultation : 26-037
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Laure Tanquerel
Adresse mail du contact : Infos@sohp.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 146444190
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 03/11/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : A) Le mémoire technique (noté sur 50 points) : -Le confort et la communication envers les locataires au vu d'une procédure calée sur la norme Iso 26000 (uniquement aux abords, en communs, en logements) (notés sur 12 points) Attention : un 1/4 de la note sera consacrée à la lecture synoptique de la réponse, -Le procédé proposé pour renforcer le R de la façade ( entendre présentation des matériaux et matériels ainsi qu'une explication technique très détaillée à la mise en œuvre de ces produits et ce dans l'objectif souhaité) (noté sur 8 points), -La justification des capacités à œuvrer dans le délai contractuel (jugée selon l'effectif , les heures prévues ainsi que la méthodologie d'optimisation) (notée sur 8 points), -La présentation ( Cv, affectation des heures etc..) des membres du service "contact- locataire " et du service assurance qualité (notée sur 8 points), -L’étude d'approche de stockage, de livraison ainsi que le mixage du code du travail dans le quotidien des locataires (notée sur 8 points), -La présentation de ou des équipes de pose (Cv, qualification, ancienneté, références…) (notée sur 6 points). B ) Le prix (noté sur 40 points) : Le prix le plus bas proposé par le candidat divisé par le prix du candidat multiplié par 40 points. C) L’environnement (noté sur 10 points) -La présentation des garanties longues durées ou/et des pièces détachées disponibles (notée sur 5 points) : Le candidat présentera les conditions de garantie de ses fournisseurs, la traçabilité des pièces détachées, ses capacités à les obtenir à courts moyens et longs termes. Le jugement se fera sur le nombre des justifications et leurs pertinences ainsi que sur les outils de mesure adaptée à la quantification des résultats. -Le candidat décrit les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour limiter les consommations de carburant et les émissions liées aux approvisionnements et livraisons nécessaires à l'exécution du marché (notée sur 5 points).
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : travaux d’occultation par volet roulant de la résidence L’Aigle à Issy-les-Moulineaux
Code CPV principal - Descripteur principal : 45421145
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché est un marché ordinaire. Le délai des travaux est de 70 jours ouvrés et 3 mois de préparation de chantier à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.
Lieu principal d'exécution du marché : Issy-les-Moulineaux
Durée du marché (en mois) : 5
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Pour obtenir des renseignements complémentaires techniques, les candidats doivent adresser une demande écrite au : SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine – Directeur Adjoint des Services Techniques – 71 boulevard Gallieni - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Monsieur DRIANCOURT - Tél : 01 46 44 41 90 - Fax : 01 46 45 83 05 Pour obtenir des renseignements complémentaires administratifs, les candidats doivent adresser une demande écrite au : SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine – Service des Marchés – 71 boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES-MOULINEAUX – Mme TANQUEREL - Tél : 01 46 44 41 90 - Fax : 01 46 45 83 05 Les candidats doivent faire parvenir leur demande au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. Les candidats peuvent faire parvenir leur demande par le biais du profil acheteur de la SEM sur le site https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.La SEM finance les travaux sur ses fonds propres. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.conformément à l'article L.2142-1 du Code de la Commande Publique, l'analyse des candidatures se fera en fonction des capacités professionnelles, financières et techniques des entreprises au vu des éléments remis. instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Nanterre - greffe du Tribunal 179-191 avenue Joliot Curie 92000 Nanterre, tél. : 01-40-97-10-10, courriel : accueil.tj@nanterre@justice.fr, télécopieur : 01-47-24-31-61 adresse internet : http://www.cours-appel.justice.fr/versailles/tribunal-judiciaire-de-nanterre. Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée. Les candidats ont également la possibilité de saisir, conformément à l'article L 1441-1 et suivants du Code de la Procédure Civile, le Tribunal judiciaire de Nanterre: -d'un recours précontractuel avant la signature du contrat conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, et à L 211-13 du Code de l'organisation judiciaire - et/ ou d'un recours contractuel
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>