Conseil Départemental du Cher 22180001400013 BOURGES 18023 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1886872 2026-TX-SCTB-0164 Kossi B. Placide Lasmothey +33 248278049 Formulaire Dc1 : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner Formulaire Dc2 : Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Autres exigences économiques ou financières : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Assurance responsabilité professionnelle pour les risques : Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Qualifications éducatives et professionnelles pertinentes : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat 2026-11-13T12:00:00 énoncé dans le Rc Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND 45454000 Les prestations sont réparties en 16 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des lots du marché. Le marché exige une PSE pour le lot 16. Les variantes sont autorisées. La période de préparation d'un mois débute à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (hors période de préparation) est de 17 mois. Le délai d'exécution propre à chaque lot est décrit dans le CCAP. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux relatif au lot n° 3 "Gros oeuvre-Démolition", devra réaliser une action d'insertion de 150 heures. Le marché prévoit des clauses environnementales FRB01 - Cher 17 01 : Voirie et réseaux divers. Voirie et réseaux divers 45112500 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 02 : Desamiantage. Desamiantage 45262660 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 03 : Gros oeuvre - Demolition. Gros oeuvre - Demolition 45111100 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 04 : Charpente Bois. Charpente Bois 45261100 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 05 : Couverture. Couverture 45261210 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 06 : Menuiserie Metallique - Serrurerie. Menuiserie Metallique - Serrurerie 45421130 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 07 : Menuiserie Bois Et Bois/Alu. Menuiserie Bois Et Bois/Alu 45421000 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 08 : Cloisons - Doublages - Plafonds Platre. Cloisons - Doublages - Plafonds Platre 45324000 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 09 : Cloisons Isothermes. Cloisons Isothermes 45421152 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 10 : Revetements Sols Et Murs. Revetements Sols Et Murs 45430000 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 11 : Plafonds Suspendus. Plafonds Suspendus 45421146 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 12 : Peintures. Peintures 45442100 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 13 : Cvc - Plomberie. Cvc - Plomberie 45330000 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 14 : Electricite. Electricite 45311000 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 15 : Photovoltaique. Photovoltaique 45261215 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond 16 : Equipements De Cuisine. Equipements De Cuisine 45212500 Collège Jean Valette Le Champ Nadot 18200 Saint-amand-montrond Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Des pénalités de retard et autres pénalités spécifiques sont prévues dans le CCAP; Des garanties financières sont exigées. La révision des prix est mensuelle. Des avances sont prévues. Une PSE est exigée pour le lot 16. Une clause d'insertion sociale est prévue pour le lot 3. Le respect des clauses environnementales est obligatoire pour l'exécution des lots du marché. Un critère environnemental est retenu pour chaque lot. Des variantes sont autorisées. Le marché prévoit la possibilité de prestations similaires. La visite sur site est préconisée. Financement : ressources propres du CD18; Modalités de paiement : 30 jours 26-98059 3.2.5 Conseil Départemental du Cher 2026-10-09 2026-11-13T12:00:00 2026-11-13 61 Chauffage (travaux) 105 Electricité (travaux) 144 Gros oeuvre 222 Menuiserie 270 Plomberie (travaux) 18 Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à Saint-Amand-Montrond Avis de marché - Avis n° 26-98059 du 09/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 18
Annonce n° 26-98059
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil Départemental du Cher
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22180001400013
Ville : BOURGES
Code postal : 18023
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 18
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1886872
Identifiant interne de la consultation : 2026-TX-SCTB-0164
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Kossi B. Placide Lasmothey
Numéro de téléphone du contact : +33 248278049
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 13/11/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux pour la restructuration de la demi-pension du collège Jean-Valette à SAINT-AMAND-MONTROND
Code CPV principal - Descripteur principal : 45454000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Les prestations sont réparties en 16 lots. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Possibilité de prestations similaires à hauteur de 30% maximum du montant du marché initial et dans le périmètre des lots du marché. Le marché exige une PSE pour le lot 16. Les variantes sont autorisées. La période de préparation d'un mois débute à compter de la date de notification du marché. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations (hors période de préparation) est de 17 mois. Le délai d'exécution propre à chaque lot est décrit dans le CCAP. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. L'entreprise qui se verra attribuer le marché de travaux relatif au lot n° 3 "Gros oeuvre-Démolition", devra réaliser une action d'insertion de 150 heures. Le marché prévoit des clauses environnementales
Lieu principal d'exécution du marché : FRB01 - Cher
Durée du marché (en mois) : 17
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. La signature électronique des documents n'est pas exigée, au stade du dépôt de l'offre, pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Des pénalités de retard et autres pénalités spécifiques sont prévues dans le CCAP; Des garanties financières sont exigées. La révision des prix est mensuelle. Des avances sont prévues. Une PSE est exigée pour le lot 16. Une clause d'insertion sociale est prévue pour le lot 3. Le respect des clauses environnementales est obligatoire pour l'exécution des lots du marché. Un critère environnemental est retenu pour chaque lot. Des variantes sont autorisées. Le marché prévoit la possibilité de prestations similaires. La visite sur site est préconisée. Financement : ressources propres du CD18; Modalités de paiement : 30 jours
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>