16 false ORG-0001 VILLE DE LORIENT 2 BLD LECLERC LORIENT CEDEX 56315 FRH04 FRA 21560121200016 Service Commande Publique +33 0297022264 achats@lorient.bzh ORG-0002 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES 3 CONTOUR DE LA MOTTE RENNES CEDEX 35044 FRH03 FRA 17350005900014 +33 0223212828 greffe.ta-rennes@juradm.fr 2.3 eforms-sdk-1.13 f7aa9b15-02ff-44c6-8115-89c1d2930f52 d503c748-a1cc-423d-a782-5503cfd34009 2026-10-09+02:00 10:17:12.912+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA https://marches.megalis.bretagne.bzh la gen-pub ORG-0001 epo-procurement-document 2 2 Les prestations sont réparties en 2 lots. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Action d’insertion par l’économie et l’emploi : le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d’insertion sociale obligatoire de 1 540 heures minimum sur la durée totale du marché. open false 26236-26237 Projet de rénovation du quartier Bois-du-Château de la Phase 3 Provisoire sur les rues Ladmirault, Badinter et Gounod. Projet de rénovation du quartier Bois-du-Château de la Phase 3 Provisoire sur les rues Ladmirault, Badinter et Gounod. works Mode de dévolution : Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des Travaux. Le délai global estimatif prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 33 mois dont 2 mois de préparation de chantier (hors délai de garantie de parfait achèvement). Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables à chaque demande d’acompte conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Documents à produire - pièces de la candidature : Voir article 5.1.1. du règlement de consultation. La transmission des documents par voie électronique sécurisée est obligatoire pour cette consultation. Elle devra être effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh. Visite obligatoire : Une visite sur site est facultative mais conseillée, en accès libre, sans prise de rendez-vous. 45112500 45232410 Quartier Bois-du-Château Lorient 56100 FRH04 FRA LOT-0001 no-eu-funds 26236 non-restricted-document https://marches.megalis.bretagne.bzh epo-procurement-document none no performance not-allowed not-allowed Valeur technique 60% - Prix des prestations 40%. https://marches.megalis.bretagne.bzh 4 Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. ORG-0002 FRA false false required true 2026-11-12+01:00 12:00:00+01:00 false buyer-categories none none LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION works Pas de variantes prévues/autorisées dans le marché. Pas de tranches prévues dans le marché. Pas de prestation supplémentaire éventuelle prévue dans le marché. Sous-traitance – Tâches essentielles : Aucune tâche n’est considérée comme essentielle en application des dispositions de l’article L.2193-3 du code. true 45112500 45233120 LORIENT FRH04 FRA 33 LOT-0002 no-eu-funds 26237 non-restricted-document https://marches.megalis.bretagne.bzh epo-procurement-document none no performance not-allowed not-allowed Valeur technique 60% - Prix des prestations 40%. https://marches.megalis.bretagne.bzh 4 Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28. ORG-0002 FRA false false required true 2026-11-12+01:00 12:00:00+01:00 false buyer-categories none none LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE works Pas de variantes prévues/autorisées dans le marché. Pas de tranches prévues dans le marché. Pas de prestation supplémentaire éventuelle prévue dans le marché. Sous-traitance – Tâches essentielles : Aucune tâche n’est considérée comme essentielle en application des dispositions de l’article L.2193-3 du code. true 45232410 45232150 LORIENT FRH04 FRA 33 26-97785 3.2.5 COMMUNE DE LORIENT 2026-10-11 2026-11-12T12:00:00+01:00 2026-11-12 18 Assainissement 366 Voirie et réseaux divers 56 PROJET DE RENOVATION DU QUARTIER BOIS-DE-CHATEAU - NPNRU - PHASE 3 PROVISOIRE - RUES LADMIRAULT BADINTER GOUNOD Avis de marché - Avis n° 26-97785 du 09/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 56
Annonce n° 26-97785
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : VILLE DE LORIENT
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Projet de rénovation du quartier Bois-du-Château de la Phase 3 Provisoire sur les rues Ladmirault, Badinter et Gounod.
Description : Projet de rénovation du quartier Bois-du-Château de la Phase 3 Provisoire sur les rues Ladmirault, Badinter et Gounod.
Identifiant de la procédure : d503c748-a1cc-423d-a782-5503cfd34009
Identifiant interne : 26236-26237
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
Principales caractéristiques de la procédure : Les prestations sont réparties en 2 lots. Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Action d’insertion par l’économie et l’emploi : le marché comporte dans le cadre de son exécution une clause d’insertion sociale obligatoire de 1 540 heures minimum sur la durée totale du marché.
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : Quartier Bois-du-Château
Ville : Lorient
Code postal : 56100
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Mode de dévolution : Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des Travaux. Le délai global estimatif prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 33 mois dont 2 mois de préparation de chantier (hors délai de garantie de parfait achèvement). Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables à chaque demande d’acompte conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Documents à produire - pièces de la candidature : Voir article 5.1.1. du règlement de consultation. La transmission des documents par voie électronique sécurisée est obligatoire pour cette consultation. Elle devra être effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh. Visite obligatoire : Une visite sur site est facultative mais conseillée, en accès libre, sans prise de rendez-vous.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 2
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION
Description : LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION
Identifiant interne : LOT 1 - TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233120 Travaux de construction de routes
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : LORIENT
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 33 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
Informations complémentaires : Pas de variantes prévues/autorisées dans le marché. Pas de tranches prévues dans le marché. Pas de prestation supplémentaire éventuelle prévue dans le marché. Sous-traitance – Tâches essentielles : Aucune tâche n’est considérée comme essentielle en application des dispositions de l’article L.2193-3 du code.
5.1.10 Critères d’attribution
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Valeur technique 60% - Prix des prestations 40%.
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://marches.megalis.bretagne.bzh
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 12/11/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Informations relatives aux délais de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28.
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE
Description : LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE
Identifiant interne : LOT 2 - EAUX PLUVIALES - EAUX USEES - EAU POTABLE
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : LORIENT
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 33 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
Informations complémentaires : Pas de variantes prévues/autorisées dans le marché. Pas de tranches prévues dans le marché. Pas de prestation supplémentaire éventuelle prévue dans le marché. Sous-traitance – Tâches essentielles : Aucune tâche n’est considérée comme essentielle en application des dispositions de l’article L.2193-3 du code.
5.1.10 Critères d’attribution
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Valeur technique 60% - Prix des prestations 40%.
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://marches.megalis.bretagne.bzh
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 12/11/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 4 Mois
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Informations relatives aux délais de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28.
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : VILLE DE LORIENT
Numéro d’enregistrement : 21560121200016
Adresse postale : 2 BLD LECLERC
Ville : LORIENT CEDEX
Code postal : 56315
Subdivision pays (NUTS) : Morbihan ( FRH04 )
Pays : France
Point de contact : Service Commande Publique
Adresse électronique : achats@lorient.bzh
Téléphone : +33 0297022264
Profil de l’acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0002
Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Numéro d’enregistrement : 17350005900014
Adresse postale : 3 CONTOUR DE LA MOTTE
Ville : RENNES CEDEX
Code postal : 35044
Subdivision pays (NUTS) : Ille-et-Vilaine ( FRH03 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone : +33 0223212828
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : f7aa9b15-02ff-44c6-8115-89c1d2930f52 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 09/10/2026 à 10:17
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>