COMMUNE DE SAINT-JOSEPH - Service de la Commande Publique 21974012300019 Saint-Joseph 97480 https://saintjoseph.achatpublic.com/ 26PA008 Service Commande Publique - Pôle Administratif Communal scp@saintjoseph.re +33 262358009 - Les documents indiquant le nom et la qualité de la personne signataire ayant pouvoir d’engager l’entreprise et en cas de groupement, les documents relatifs au pouvoir de signature donné par les co-traitants à cette personne. - La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire. - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du Code de la Commande Publique. - Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire concernant les travaux objet du marché, réalisés aux cours des trois derniers exercices disponibles. • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; • Indication des titres d'études et/ou professionnels de l'opérateur économique, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; • Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 2026-12-14T16:00:00 Revitalisation du littoral touristique de Langevin - Création d'une aire de loisirs aqualudiques (marché n° 26PA008) 45000000 La consultation a pour objet des Travaux de revitalisation du littoral touristique de Langevin - Création d’une aire de loisirs aqualudiques. Le projet est susceptible d'être cofinancé par l'Union Européenne et la Région via le FEDER (fiche action 4.6.1 Aménagements et équipements de site touristiques publics). Les prestations, objet de la présente consultation, ne font l’objet d’aucune décomposition en tranches. Les prestations sont réparties en deux (02) lots donnant lieu chacun à un marché distinct. Lot n°1 : Voirie, Réseaux Divers et ouvrages d’assainissement – Aménagements de surface et paysagers. Lot n°2 : Installations de jeux d’eau aqualudiques, local technique et réseaux de fontainerie. Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Saint-Joseph (Ile de la Réunion) Lot 1 - Voirie, Réseaux Divers et ouvrages d'assainissement - Aménagements de surface et paysagers 45000000 Saint-Joseph (Ile de la Réunion) Lot 2 - Installations de jeux d'eau aqualudiques, local technique et réseaux de fontainerie 45000000 Saint-Joseph (Ile de la Réunion) La visite du site est obligatoire et à la libre initiative du candidat qui devra prendre rendez-vous auprès de la direction de la superstructure uniquement par courriel à l'adresse : chargesdop@saintjoseph.re Une attestation de visite sera remis au candidat par les agents de la direction. La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie aux articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la commande publique. Délai d'exécution et durée du marché La période de préparation des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. La durée de la période de préparation est fixée à 60 jours calendaires. Elle est destinée notamment à l'établissement des études d'exécution, à l'organisation du chantier, à la préparation logistique, ainsi qu'à la commande. À l'issue de la période de préparation, un ordre de service prescrira le démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date fixée par cet ordre de service. Le délai global d'exécution des travaux, tous lots confondus, est fixé à 280 jours calendaires à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux et se conformera au phasage organisationnel retranscrit sur le planning prévisionnel qui sera établi à l'issue de la période de préparation de chantier. Ce délai est impératif et s'impose à tous les candidats Chaque candidat joint un planning prévisionnel présentant le phasage de ses travaux et les jalons d'interfaces définis au CCTP. La coordination entre titulaires est assurée par le Maître d'oeuvre en période de préparation. Date et heure limites de réception des offres : le lundi 14 décembre 2026 à 16H00 locales (12H00 GMT). Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : • Prix DES PRESTATIONS - Pondération : 50 % ; • VALEUR TECHNIQUE (au regard du mémoire justificatif du CANDIDAT) - Pondération 40 %. • Performance environnementale – Pondération : 10 % SOIT UNE NOTE TOTALE DE 100 POINTS MAXIMUM 26-98508 3.2.5 COMMUNE DE SAINT-JOSEPH - Service de la Commande Publique 2026-10-12 2026-12-14T16:00:00 2026-12-14 400 Aire de jeux 974 Revitalisation du littoral touristique de Langevin - Création d'une aire de loisirs aqualudiques (marché n° 26PA008) Avis de marché - Avis n° 26-98508 du 12/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 974
Annonce n° 26-98508
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNE DE SAINT-JOSEPH - Service de la Commande Publique
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21974012300019
Ville : Saint-Joseph
Code postal : 97480
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 974
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://saintjoseph.achatpublic.com/
Identifiant interne de la consultation : 26PA008
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique - Pôle Administratif Communal
Adresse mail du contact : scp@saintjoseph.re
Numéro de téléphone du contact : +33 262358009
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 14/12/2026 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Revitalisation du littoral touristique de Langevin - Création d'une aire de loisirs aqualudiques (marché n° 26PA008)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La consultation a pour objet des Travaux de revitalisation du littoral touristique de Langevin - Création d’une aire de loisirs aqualudiques. Le projet est susceptible d'être cofinancé par l'Union Européenne et la Région via le FEDER (fiche action 4.6.1 Aménagements et équipements de site touristiques publics). Les prestations, objet de la présente consultation, ne font l’objet d’aucune décomposition en tranches. Les prestations sont réparties en deux (02) lots donnant lieu chacun à un marché distinct. Lot n°1 : Voirie, Réseaux Divers et ouvrages d’assainissement – Aménagements de surface et paysagers. Lot n°2 : Installations de jeux d’eau aqualudiques, local technique et réseaux de fontainerie. Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Lieu principal d'exécution du marché : Saint-Joseph (Ile de la Réunion)
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La visite du site est obligatoire et à la libre initiative du candidat qui devra prendre rendez-vous auprès de la direction de la superstructure uniquement par courriel à l'adresse : chargesdop@saintjoseph.re Une attestation de visite sera remis au candidat par les agents de la direction.
Autres informations complémentaires : La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée définie aux articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la commande publique. Délai d'exécution et durée du marché La période de préparation des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. La durée de la période de préparation est fixée à 60 jours calendaires. Elle est destinée notamment à l'établissement des études d'exécution, à l'organisation du chantier, à la préparation logistique, ainsi qu'à la commande. À l'issue de la période de préparation, un ordre de service prescrira le démarrage des travaux. Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date fixée par cet ordre de service. Le délai global d'exécution des travaux, tous lots confondus, est fixé à 280 jours calendaires à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux et se conformera au phasage organisationnel retranscrit sur le planning prévisionnel qui sera établi à l'issue de la période de préparation de chantier. Ce délai est impératif et s'impose à tous les candidats Chaque candidat joint un planning prévisionnel présentant le phasage de ses travaux et les jalons d'interfaces définis au CCTP. La coordination entre titulaires est assurée par le Maître d'oeuvre en période de préparation. Date et heure limites de réception des offres : le lundi 14 décembre 2026 à 16H00 locales (12H00 GMT). Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : • Prix DES PRESTATIONS - Pondération : 50 % ; • VALEUR TECHNIQUE (au regard du mémoire justificatif du CANDIDAT) - Pondération 40 %. • Performance environnementale – Pondération : 10 % SOIT UNE NOTE TOTALE DE 100 POINTS MAXIMUM
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>