16 https://www.paris.fr ORG-0001 Ville de Paris - SHNC 25 boulevard Bourdon Paris 75004 FR101 FRA 21750001600019 DJS-SHNC +33 142763954 djs-sitesexternalises@paris.fr https://paris.tribunal-administratif.fr ORG-0002 tribunal administratif de paris 7 rue de jouy Paris 75004 FR101 FRA 17750005500013 2.3 eforms-sdk-1.13 12ec4c44-84e1-4634-9715-79da69ca6d19 6fdf437c-169f-4da9-abdc-1ba7912cc841 2026-10-16+02:00 10:29:40+02:00 01 32014L0024 cn-standard FRA la gen-pub ORG-0001 epo-procurement-document oth-single 2601112 CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE BOIS DE BOULOGNE CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE DU BOIS DE BOULOGNE works 45000000 Valeur du contrat : 89 000 000 EUR Concession de travaux soumise aux articles L 31001 et suivants et R 31111 et suivants du Code de la Commande Publique et aux articles L.14101 à L.14103 et R.14101 du Code Général des Collectivités Territoriales. Procédure ouverte : les candidats remettent leur candidature et leur offre dans un même pli électronique, dans les conditions décrites au règlement de consultation. La candidature comprend les éléments listés à la section III cidessus. L'offre comprend les documents détaillés dans le règlement de consultation. Les plis devront être transmis impérativement par voie dématérialisée sur https://marches.maximilien.fr avant la date et heure limite fixée au 5.1.12. Ils devront contenir dans un unique envoi deux sousdossiers distincts relatifs à la candidature et à l'offre. Les dossiers arrivés en retard ne seront pas examinés. Possibilité d'adresser ou déposer une copie de sauvegarde dans les conditions fixées par l'article 4 du règlement de consultation. Les candidats pourront se présenter soit seuls, soit en groupement d'entreprises. En cas de groupement, chaque membre doit fournir l'ensemble des informations et pièces demandées pour la candidature (sauf la lettre de candidature valant le cas échéant habilitation du mandataire). FR101 FRA LOT-0001 not-allowed no-eu-funds false 1 non-restricted-document https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/947775?orgAcronyme=r8t epo-procurement-document false none no performance required not-allowed true ORG-0001 ORG-0001 https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/947775?orgAcronyme=r8t ORG-0001 ORG-0001 240 voir documents de la consultation ORG-0002 FRA false false required true 2026-12-16+01:00 12:00:00+02:00 false none none 0 CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE BOIS DE BOULOGNE CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE DU BOIS DE BOULOGNE works true 45000000 FR101 FRA 240 26-100573 3.2.5 Ville de Paris - SHNC 2026-10-18 2026-12-16T12:00:00+02:00 2026-12-16 113 Equipement sportif 75 CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE BOIS DE BOULOGNE Avis de marché - Avis n° 26-100573 du 16/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce n° 26-100573
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Ville de Paris - SHNC
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE BOIS DE BOULOGNE
Description : CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE DU BOIS DE BOULOGNE
Identifiant de la procédure : 6fdf437c-169f-4da9-abdc-1ba7912cc841
Identifiant interne : 2601112
Type de procédure : Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires : Valeur du contrat : 89 000 000 EUR Concession de travaux soumise aux articles L 31001 et suivants et R 31111 et suivants du Code de la Commande Publique et aux articles L.14101 à L.14103 et R.14101 du Code Général des Collectivités Territoriales. Procédure ouverte : les candidats remettent leur candidature et leur offre dans un même pli électronique, dans les conditions décrites au règlement de consultation. La candidature comprend les éléments listés à la section III cidessus. L'offre comprend les documents détaillés dans le règlement de consultation. Les plis devront être transmis impérativement par voie dématérialisée sur https://marches.maximilien.fr avant la date et heure limite fixée au 5.1.12. Ils devront contenir dans un unique envoi deux sousdossiers distincts relatifs à la candidature et à l'offre. Les dossiers arrivés en retard ne seront pas examinés. Possibilité d'adresser ou déposer une copie de sauvegarde dans les conditions fixées par l'article 4 du règlement de consultation. Les candidats pourront se présenter soit seuls, soit en groupement d'entreprises. En cas de groupement, chaque membre doit fournir l'ensemble des informations et pièces demandées pour la candidature (sauf la lettre de candidature valant le cas échéant habilitation du mandataire).
2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE BOIS DE BOULOGNE
Description : CONCESSION DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE HIPPIQUE DU BOIS DE BOULOGNE
Identifiant interne : 0
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 240 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) : oui
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/947775?orgAcronyme=r8t
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/947775?orgAcronyme=r8t
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Variantes : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 16/12/2026 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 240 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de paris
Informations relatives aux délais de recours : voir documents de la consultation
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Ville de Paris - SHNC
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Ville de Paris - SHNC
Organisation qui reçoit les demandes de participation : Ville de Paris - SHNC
Organisation qui traite les offres : Ville de Paris - SHNC
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Ville de Paris - SHNC
Numéro d’enregistrement : 21750001600019
Adresse postale : 25 boulevard Bourdon
Ville : Paris
Code postal : 75004
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Point de contact : DJS-SHNC
Adresse électronique : djs-sitesexternalises@paris.fr
Téléphone : +33 142763954
Adresse internet : https://www.paris.fr
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel : tribunal administratif de paris
Numéro d’enregistrement : 17750005500013
Adresse postale : 7 rue de jouy
Ville : Paris
Code postal : 75004
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse internet : https://paris.tribunal-administratif.fr
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 12ec4c44-84e1-4634-9715-79da69ca6d19 - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 16/10/2026 à 10:29
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>