VILLE DE PIERRELATTE 21260235300014 PIERRELATTE 26700 https://www.achatpublic.com 20260910 Sylvain WEBER Une lettre de candidature justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-6-1 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique (DC1 signé). En cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements. Déclaration du chiffre d'affaires global du candidat et du chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché sur les trois derniers exercices disponibles (DC2). Preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents. Liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années disponibles, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 2026-11-18T12:00:00 Travaux d'alimentation en eau potable de l'aérodrome et desserte défense incendie du site 45232150 Le marché a pour objet la réalisation des travaux d'alimentation en eau potable et de défense extérieure contre l'incendie de l'aérodrome de Pierrelatte. Les prestations comprennent notamment la fourniture et la pose d'environ 1 350 mètres de canalisation d'eau potable en fonte, la réalisation des raccordements au réseau existant, la création des ouvrages et équipements hydrauliques nécessaires, la mise en place d'un poteau incendie, les essais et contrôles réglementaires ainsi que les travaux de réfection et de remise en état des voiries, accotements et terrains affectés par les interventions. Aérodrome de Pierrelatte, Route de l'Aérodrome, 26700 PIERRELATTE 400000 Demande de visite à effectuer via le profil acheteur www.achatpublic.com Indiquer les coordonnées de la personne à contacter (nom, prénom, n° de téléphone fixe et/ou portable, courriel). Tout est anonyme, aucun autre candidat n'aura connaissance des informations demandées. Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Modalités essentielles de financement : ressources propres. Modalités essentielles de paiement : acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement. Avance de 5 % du montant Euros TTC du marché versée par mandat administratif sous 30 jours à compter de la notification du marché. Dans le cadre de cette procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre. En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales non négociées. Sont autorisés les groupements solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec mandataire solidaire. Unité monétaire utilisée: l'euro. Retenue de garantie ou garantie à 1ère demande de 5 % du montant initial TTC du marché (caution personnelle et solidaire refusée) augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution. L'acheteur se réserve la possibilité de commander des prestations supplémentaires en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique et dans la limite maximale de 50 % du montant initial Euros HT du marché. Critères attribution : Prix (40 points) - Valeur technique (30 points) - Valeur environnementale (10 points) - Délai d'exécution du marché (20 points). Sous-critères valeur technique : Méthodologie d'exécution des travaux, phasage et prise en compte des contraintes du chantier (15 points) / Organisation du chantier et moyens humains affectés à l'opération (5 points) / Contrôles qualité, essais, récolement et garanties apportées (10 points). Sous-critères valeur environnementale : Mesures de réduction des nuisances du chantier (bruit, poussières, envols de matériaux, limitation des pollutions accidentelles) (3 points) / Gestion des déchets, traçabilité des filières et valorisation des matériaux issus du chantier (3 points) / Mesures d'optimisation des approvisionnements, de limitation des transports et de réemploi des matériaux excavés (4 points). 26-101556 3.2.5 VILLE DE PIERRELATTE 2026-10-19 2026-11-18T12:00:00 2026-11-18 6 Alimentation en eau potable 26 07 04 05 Travaux d'alimentation en eau potable de l'aérodrome et desserte défense incendie du site Avis de marché - Avis n° 26-101556 du 19/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 26, 07, 04, 05
Annonce n° 26-101556
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : VILLE DE PIERRELATTE
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21260235300014
Ville : PIERRELATTE
Code postal : 26700
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 26, 07, 04, 05
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com
Identifiant interne de la consultation : 20260910
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Sylvain WEBER
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 18/11/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'alimentation en eau potable de l'aérodrome et desserte défense incendie du site
Code CPV principal - Descripteur principal : 45232150
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché a pour objet la réalisation des travaux d'alimentation en eau potable et de défense extérieure contre l'incendie de l'aérodrome de Pierrelatte. Les prestations comprennent notamment la fourniture et la pose d'environ 1 350 mètres de canalisation d'eau potable en fonte, la réalisation des raccordements au réseau existant, la création des ouvrages et équipements hydrauliques nécessaires, la mise en place d'un poteau incendie, les essais et contrôles réglementaires ainsi que les travaux de réfection et de remise en état des voiries, accotements et terrains affectés par les interventions.
Lieu principal d'exécution du marché : Aérodrome de Pierrelatte, Route de l'Aérodrome, 26700 PIERRELATTE
Valeur estimée (H.T.) : 400000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Demande de visite à effectuer via le profil acheteur www.achatpublic.com Indiquer les coordonnées de la personne à contacter (nom, prénom, n° de téléphone fixe et/ou portable, courriel). Tout est anonyme, aucun autre candidat n'aura connaissance des informations demandées.
Autres informations complémentaires : Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Modalités essentielles de financement : ressources propres. Modalités essentielles de paiement : acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement. Avance de 5 % du montant Euros TTC du marché versée par mandat administratif sous 30 jours à compter de la notification du marché. Dans le cadre de cette procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. La négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre. En cas de négociation, le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales non négociées. Sont autorisés les groupements solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec mandataire solidaire. Unité monétaire utilisée: l'euro. Retenue de garantie ou garantie à 1ère demande de 5 % du montant initial TTC du marché (caution personnelle et solidaire refusée) augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution. L'acheteur se réserve la possibilité de commander des prestations supplémentaires en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique et dans la limite maximale de 50 % du montant initial Euros HT du marché. Critères attribution : Prix (40 points) - Valeur technique (30 points) - Valeur environnementale (10 points) - Délai d'exécution du marché (20 points). Sous-critères valeur technique : Méthodologie d'exécution des travaux, phasage et prise en compte des contraintes du chantier (15 points) / Organisation du chantier et moyens humains affectés à l'opération (5 points) / Contrôles qualité, essais, récolement et garanties apportées (10 points). Sous-critères valeur environnementale : Mesures de réduction des nuisances du chantier (bruit, poussières, envols de matériaux, limitation des pollutions accidentelles) (3 points) / Gestion des déchets, traçabilité des filières et valorisation des matériaux issus du chantier (3 points) / Mesures d'optimisation des approvisionnements, de limitation des transports et de réemploi des matériaux excavés (4 points).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>