Le Grand Chalon 24710058900099 Chalon-sur-Saône Cedex 71106 https://arnia-bfc.fr/ MAPA26MA59 Service Commande Publique service.marches@chalonsursaone.fr +33 385905175 Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME (Document unique de marché européen) Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d’un plan de redressement de l’entreprise Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles Liste des moyens humains et matériels du candidat Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 2026-11-16T17:00:00 Travaux de transformation hivernale de la piscine de Saint-Rémy en piscine nordique 45212212 Travaux de transformation hivernale de la piscine de Saint-Rémy en piscine nordique 71100 - Saint Rémy Electricité courants forts 09310000 71100 - Saint Rémy Chauffage ventilation plomberie 45331000 71100 - Saint Rémy Couvertures thermique bassin 43324100 71100 - Saint Rémy Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. Durée Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Délai Le délai d'exécution du marché est de 3 mois. A titre prévisionnel il est prévu que la période de préparation sera exécutée à compter du 04/01/2027. Conformément à l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chantier débute à la date de notification du marché pour (maximum) 2 mois. Le délai de la période de préparation est compris dans le délai d'exécution du marché. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA/Territoires Numériques (profil d'acheteur https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA26MA59. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation. 26-103223 3.2.5 Le Grand Chalon 2026-10-23 2026-11-16T17:00:00 2026-11-16 120 Equipement de piscine 71 Travaux de transformation hivernale de la piscine de Saint-Rémy en piscine nordique Avis de marché - Avis n° 26-103223 du 23/10/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 71
Annonce n° 26-103223
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Le Grand Chalon
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24710058900099
Ville : Chalon-sur-Saône Cedex
Code postal : 71106
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 71
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://arnia-bfc.fr/
Identifiant interne de la consultation : MAPA26MA59
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Adresse mail du contact : service.marches@chalonsursaone.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 385905175
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 16/11/2026 à 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de transformation hivernale de la piscine de Saint-Rémy en piscine nordique
Code CPV principal - Descripteur principal : 45212212
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux de transformation hivernale de la piscine de Saint-Rémy en piscine nordique
Lieu principal d'exécution du marché : 71100 - Saint Rémy
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. Durée Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Délai Le délai d'exécution du marché est de 3 mois. A titre prévisionnel il est prévu que la période de préparation sera exécutée à compter du 04/01/2027. Conformément à l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chantier débute à la date de notification du marché pour (maximum) 2 mois. Le délai de la période de préparation est compris dans le délai d'exécution du marché. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA/Territoires Numériques (profil d'acheteur https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA26MA59. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23/10/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>