Avis de marché - Avis n° 26-104342 du 27/10/2026

Intitulé du marché : MAPA 20260131001000 Aménagement et Extension pour l’installation d’un IRM3T au Centre Hospitalier de Denain Lot Gros oeuvre étendu

Code CPV principal - Descripteur principal : 45223220

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Le projet consiste à la construction d’une extension en R+1 pour l‘aménagement d’une IRM 3T en RDC et de bureaux pour les cadres de santé à l’étage ainsi qu’à des travaux de réaménagement d’une zone de l’existant y compris pour la liaison avec l’extension. Le Centre Hospitalier de Valenciennes, établissement support des Hôpitaux Hainaut Cambrésis, agit en tant que pouvoir adjudicateur du présent groupement. Il a en charge la passation, la signature et la notification du présent marché public. Chaque établissement bénéficiaire a en charge l’exécution des prestations. Compte tenu de la durée du marché de travaux, inférieure à six mois, il n’est pas prévu de clause sociale d’insertion dans le cadre du présent marché.

Lieu principal d'exécution du marché : Denain

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. La date de visite est fixée au 10/11 à 14h, RDV devant l’accueil principal de l’hôpital

Autres informations complémentaires : L’opération globale de travaux est décomposée en 6 lots. Cependant, les autres lots sont passés via des marchés subséquents issus d’accords-cadres lancés par le Centre Hospitalier de Valenciennes. - Lot Gros Œuvre Etendu - Lot CVC - Lot Electricité - Lot Revêtement de sols souples - Lot Peinture - Lot VRD La présente consultation concerne le lot Gros Œuvre Etendu. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la prestation de gros œuvre étendu en lots séparés pour les motifs suivants : La mise service l’IRM 3T par Philips pour juillet 2027 impose des contraintes d’exécution fortes. Ainsi l'existence d'un interlocuteur unique pour la réalisation de travaux est techniquement indispensable pour assurer le respect des étapes de chantier critiques de livraison du site, sans risquer des retards en chaîne consécutifs à des désaccords ou chevauchements de phases entre entreprises de lots séparés. Effectivement, le lot couverture doit être confié au lot gros œuvre, détenteur de la prestation de charpente, pour éviter des allongements de délais entrainés par d’éventuels désaccords, des réceptions de supports, des livraisons distinctes de matériels, … Les plans d’exécutions seront alors réalisés par la même entreprise et ne nécessiteront pas de réunions de synthèse entre les différents lots. Les données techniques telle que les descentes de charge de la couverture afin de permettre le dimensionnement de la charpente seront fournis par le même lot et permettront de réduire les délais. La centralisation des études d’exécution, du personnel d’encadrement sur chantier et de l’exécution, permettront également de réduire les coûts des prestations. De plus, l’attribution en plusieurs lots engendrerait des montants de marchés très faibles pour certaines prestations. Soumises aux contraintes très lourdes du site (travaux en milieu hospitalier occupé, protocoles d'hygiène, continuités de service…), ces prestations isolées présenteraient un risque majeur d'infructuosité ou de surcoûts disproportionnés. Leur intégration au sein du lot étendu permet de mutualiser les moyens logistiques, la coordination SPS et la direction de chantier, garantissant ainsi l'attractivité économique du marché et une exécution homogène et suivie du marché. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Les candidats n'ont pas l'obligation de répondre à la solution de base. Ils peuvent présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique, une offre comportant des variantes qui doivent respecter les exigences minimales détaillées suivantes : Les soumissionnaires pourront proposer toute variante dûment documentée tant techniquement qu’économiquement : • Soit partielle dès lors qu’elle consiste à modifier ou compléter le descriptif des fonctionnalités minimales spécifiées dans le C.C.T.P. en fonction des spécificités de l’offre technique du fabricant, • Soit globale dès lors qu’elle propose une configuration alternative complète à l’offre de base, en reprenant l’ensemble des caractéristiques de la proposition de base et de ses options. Le nombre de variantes à proposer sont limité à 2 par candidat. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

L’essentiel du marché

Informations pratiques