VILLE DE CHELLES 21770108500011 Chelles Cedex 77505 https://www.achatpublic.com 2026051 Service Marchés publics dcp@chelles.fr 0164728484 Lettre de candidature, pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société, déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L.2141-11 du CCP, copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire. ( détails article 7.1 du règlement de la consultation) Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles ; déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents; certificats fiscaux et sociaux.( détails article 7.1 du règlement de la consultation) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique ; liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années avec attestations ; certificats de qualification professionnelle ; attestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante en sous-section 4. (détails article 7.1 du règlement de la consultation) 2026-12-01T12:00:00 Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles 45331220 Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles. Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de la date de notification valant ordre de service de démarrage de la période de préparation (de 4 semaines) comprise dans ce délai. Dans le respect du délai contractuel, la Ville souhaite que le maximum de zones de fraîcheur soient opérationnelles fin avril 2027. Date prévisionnelle de début des travaux ( période de préparation) : 11 janvier 2027 Chelles 4 Lot n°1 CVC - Système de climatisation Le présent lot concerne les installations de : •climatisation, •les raccordements électriques terminaux des équipements CVC sur les attentes du lot Électricité •travaux annexes •etc ... 45331200 Chelles Lot n° 2 Electricité Le présent lot concerne les installations de : •Liaisons électriques pour les différents équipements du lot CVC, •La mise en attente des liaisons électriques des équipements CVC sur les attentes sous boites ; •La Fourniture des protections adapté à chaque équipement suivant la puissance fournie par le lot CVC. 45311000 Chelles Visite obligatoire individuelle le mercredi 18/11/2026 , sur 3 groupes scolaires à Chelles : Aulnes, Mont-Chalat, Fournier. Contact : Frédéric KEROUI, 0627947162, f.keroui@chelles.fr. Les détails figurent au règlement de la consultation. Les critères de jugement des offres, les modalités de téléchargement du DCE, de remise des offres sont détaillés dans le Règlement de la Consultation. En application de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur. Une phase de négociation pourra être mise en oeuvre par écrit ou par audition dont les modalités sont décrites au règlement de la consultation. 26-107372 3.2.5 VILLE DE CHELLES 2026-11-04 2026-12-01T12:00:00 2026-11-30 62 Climatisation 77 Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles Avis de marché - Avis n° 26-107372 du 04/11/2026
Avis de marché
Département(s) de publication : 77
Annonce n° 26-107372
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : VILLE DE CHELLES
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21770108500011
Ville : Chelles Cedex
Code postal : 77505
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 77
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com
Identifiant interne de la consultation : 2026051
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Marchés publics
Adresse mail du contact : dcp@chelles.fr
Numéro de téléphone du contact : 0164728484
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 01/12/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles
Code CPV principal - Descripteur principal : 45331220
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux d'installation de systèmes de climatisation pour le rafraîchissement d'une pièce dans les 37 écoles de la Ville de Chelles. Le marché est conclu pour une durée de 4 mois à compter de la date de notification valant ordre de service de démarrage de la période de préparation (de 4 semaines) comprise dans ce délai. Dans le respect du délai contractuel, la Ville souhaite que le maximum de zones de fraîcheur soient opérationnelles fin avril 2027. Date prévisionnelle de début des travaux ( période de préparation) : 11 janvier 2027
Lieu principal d'exécution du marché : Chelles
Durée du marché (en mois) : 4
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Visite obligatoire individuelle le mercredi 18/11/2026 , sur 3 groupes scolaires à Chelles : Aulnes, Mont-Chalat, Fournier. Contact : Frédéric KEROUI, 0627947162, f.keroui@chelles.fr. Les détails figurent au règlement de la consultation.
Autres informations complémentaires : Les critères de jugement des offres, les modalités de téléchargement du DCE, de remise des offres sont détaillés dans le Règlement de la Consultation. En application de l'article R. 2132-7 du code de la commande publique, les candidatures et offres devront être obligatoirement remises par voie électronique, via le profil acheteur. Une phase de négociation pourra être mise en oeuvre par écrit ou par audition dont les modalités sont décrites au règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/11/2026
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>