5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
Accord-cadre pour les travaux de maintenance préventive et curative sur machines électriques tournantes
Description
:
Accord-cadre pour les travaux de maintenance préventive et curative sur machines électriques tournantes
Identifiant interne
:
26EOO002
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45315300
Installations d'alimentation électrique
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Domaine du Grand Port Maritime de Dunkerque - 2505 Route de l'Ecluse Trystram
Ville
:
Dunkerque
Code postal
:
59386
Subdivision pays (NUTS)
:
Nord
(
FRE11
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
8
An
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
0
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
0
Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre
:
800,000
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
non
Informations complémentaires
:
Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum de 800 000 euros HT pour sa durée maximale, passé en application des articles R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du code de la commande publique.
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
65
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Qualité des prestations jugée selon les sous-critères suivants : - Sous-critère 1 (5% de la note globale) : Qualité des moyens humains mis à disposition pour réaliser les prestations de l'accord-cadre (habilitations électriques, compétences, expériences et effectif de l'équipe dédiée) - Sous-critère 2 (10% de la note globale) : Qualité des mesures prises pour assurer la sécurité sur les chantiers - Sous-critère 3 (5% de la note globale) : Qualité des moyens matériels sur site et en atelier mis à disposition pour réaliser l'accord-cadre: • Équipements d'atelier : o Tours à bobiner automatique, o Anneaux de bobinage, o Extracteur de bobines, o Cuves d'imprégnation, o Machines d'usinage mécanique. • Etuve ventilée et régulée • Banc d'essai moteur BT et HT • Banc de charge pour essais génératrices • Banc de test pompes (débit/pression) • Matériel de diagnostic : o Contrôle isolement, résistance, o Analyse rotor/stator, o Testeur à onde de choc pour détection défaut bobinage, o Caméra thermique • Moyens d'équilibrage et d'alignement - Sous-critère 4 (5% de la note globale) : Qualité de la méthodologie proposée pour les relevés des expertises et essais sur site, avec des exemples de propositions du candidat sur des contrats similaires avec : • Axe de progrès permettant une meilleure gestion et de suivi du contrat • Propositions de modifications et d'améliorations des gammes de maintenance (préventive, curative, prédictive) • Proposition pour le suivi du parc moteur et mise en place d'un historique des interventions
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
25
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Performance environnementale de l'offre jugée selon les sous-critères suivants : - Sous-critère 1 (4% de la note globale) : Prévention et gestion des déchets issus de la maintenance : • Organisation du tri des déchets sur site et dans les ateliers. • Filières de traitement prévues pour les solvants, chiffons souillés, emballages, métaux, câbles, composants électriques, etc. • Traçabilité des déchets (bordereaux, prestataires agréés) • Mesures de réduction de la production de déchets. -Sous-critère 2 (3% de la note globale) : Réemploi, réparation et allongement de la durée de vie des équipements : • Capacité de l'entreprise à privilégier la réparation plutôt que le remplacement lorsque cela est techniquement pertinent. • Méthodes proposées pour augmenter la durée de vie des moteurs et alternateurs. - Sous-critère 3 (3% de la note globale) : Réduction des émissions liées aux déplacements et à la logistique: • Organisation des déplacements des équipes et des véhicules. • Type de véhicules utilisés
Catégorie du critère d’attribution seuil
:
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution
:
10
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_5r0rVQXJ7m
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://www.achatpublic.com/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Description de la garantie financière
:
Les garanties sont précisées à l'article 7 du CCAP.
Date limite de réception des offres
:
26/11/2026
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
6
Mois
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat
:
Le GPMD se réserve la possibilité de déroger au principe d'exclusivité de passation des bons de commande avec le(s) titulaire(s) de l'accord-cadre en les confiant à d'autres prestataires dans les conditions prévues dans l'accord-cadre.
Facturation en ligne
:
Requise
Montage financier
:
Crédits de fonctionnement et d'investissement du GPMD.
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Lille