5415870.13 RES-0001 selec-w TEN-0001 t-esubm 7 CON-0001 LOT-0001 RES-0002 selec-w TEN-0002 t-esubm 7 CON-0002 LOT-0002 RES-0003 selec-w TEN-0003 t-esubm 4 CON-0003 LOT-0003 TEN-0001 1 4040844.59 no TPA-0001 LOT-0001 01 TEN-0002 1 427002.35 no TPA-0002 LOT-0002 02 TEN-0003 1 948023.19 no TPA-0003 LOT-0003 03 CON-0001 2026-10-01+02:00 2026-10-20+02:00 ORG-0001 26DG513 TEN-0001 CON-0002 2026-10-01+02:00 2026-10-20+02:00 ORG-0001 26DG514 TEN-0002 CON-0003 2026-10-01+02:00 2026-10-20+02:00 ORG-0001 26DG515 TEN-0003 TPA-0001 ORG-0003 TPA-0002 ORG-0004 TPA-0003 ORG-0005 29 false https://www.marches-publics.gouv.fr/ https://www.marches-publics.gouv.fr/ ORG-0001 SID Sud-Est LYON 69007 FRK26 FRA 13000190200274 Sylvie LISBONNE +33483081111 sylvie.lisbonne@intradef.gouv.fr ORG-0002 Tribunal administratif de Toulon TOULON 83041 FRK26 FRA 13000525900010 +33494427930 greffe.ta-toulon@juradm.fr sme ORG-0003 SGTM Roquebrune Sur Argens 83520 FRL05 FRA 80254509500027 large ORG-0004 EI JP FAUCHE MONTAUBAN 82000 FRJ28 FRA 30825057001087 sme ORG-0005 SARL N. JOHANN - SDCI DRAGUIGNAN 83300 FRL05 FRA 80831597200022 2.3 eforms-sdk-1.13 d1640641-ac06-4a20-9db4-35183c9b84b1 2c4738c5-c8e7-402e-9b32-6ceba58a1224 2026-11-04+01:00 10:34:22.000+01:00 01 32014L0024 can-standard FRA https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise cga defence ORG-0001 LocalLegalBasis Sans objet CrossBorderLaw Sans objet open 365252-2026 DAF_2026_000295 FREJUS (83) - Quartier Colonel Lecocq - 21e RIMa - Bâtiment 051 - Réhabilitation d'un bâtiment hébergement SN FREJUS (83) - Quartier Colonel Lecocq - 21e RIMa - Bâtiment 051 - Réhabilitation d'un bâtiment hébergement SN works Il s’agit d’un marché public passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles L. 2120-1, L. 2124-2, R. 2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Marché alloti comme suit : lot1 : Terrassement / VRD / Démolition / Gros œuvre / TCE - lot2 : Electricité - lot3 : Plomberie / Génie climatique / Ventilation. Le délai global d’exécution est de douze (12) mois. Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de préparation de deux (2) mois, commune à tous les lots et non comprise dans le délai d'exécution des travaux. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure des marchés de prestations similaires sans publicité ni mise en concurrence dans les conditions prévues à l’article R.2122-7 du code de la commande publique. Les opérateurs économiques peuvent se présenter sous forme d’entreprise individuelle ou de groupement conjoint ou solidaire. En application de l’article R.2142-22 du Code de la commande publique, l’acheteur impose que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour l’exécution du présent marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. L’opérateur économique est dans l’obligation de justifier des compétences mentionnées au RC. Le maître d’ouvrage accepte tout moyen de preuve ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats-membres ou notamment la production de certificats de qualifications QUALIBAT ou QUALIFELEC, la présentation de références comprenant le descriptif précis des missions réalisées et assorties de certificats de bonne exécution établis par les maîtres d’ouvrages. Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles et techniques sont précisés à l'article 3.2 du règement de la consultation. Conformément à l’article 20.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles. Les modalités en sont précisées à l'article 1.9 du CCAP. 45113000 Quartier colonel Lecocq - FREJUS 83600 FRL05 FRA LOT-0001 no-eu-funds Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation. price Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation. ORG-0001 Les informations relatives aux délais de recours sont mentionnées dans le règlement de la consultation. ORG-0002 true false buyer-categories none none 1 Terrassement / VRD / Démolition / Gros OEuvre / TCE Démolition, Gros œuvre, Couverture, Menuiseries, Cloisonnement / Doublage / Faux-plafonds, Revêtements durs, Serrurerie, Peinture, Ravalement / ITE / Bardage, VRD works 45113000 FRL05 FRA 12 LOT-0002 no-eu-funds Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation. price Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation. ORG-0001 Les informations relatives aux délais de recours sont mentionnées dans le règlement de la consultation. ORG-0002 true false buyer-categories none none 02 Electricité Electricité Cfo/CFa works 45113000 FREJUS 83600 FRL05 FRA 12 LOT-0003 no-eu-funds Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation. price Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation. ORG-0001 Les informations relatives aux délais de recours sont mentionnées dans le règlement de la consultation. ORG-0002 true false buyer-categories none none 2 Electricité Electricité Cfo/CFa works 45113000 FREJUS 83600 FRL05 FRA 12 2000-01-01+01:00 26-107107 26-51547 3.2.5 SID Sud-Est SGTM EI JP FAUCHE SARL N. JOHANN - SDCI 2026-11-05 2026-11-30 33 Bâtiment 345 Tous corps d'état 83 FREJUS (83) - Quartier Colonel Lecocq - 21e RIMa - Bâtiment 051 - Réhabilitation d'un bâtiment hébergement SN Avis d’attribution de marché - Avis n° 26-107107 du 04/11/2026
Avis d’attribution de marché
Département(s) de publication : 83
Annonce n° 26-107107
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : SID Sud-Est
Forme juridique de l’acheteur : Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur : Défense
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : FREJUS (83) - Quartier Colonel Lecocq - 21e RIMa - Bâtiment 051 - Réhabilitation d'un bâtiment hébergement SN
Description : FREJUS (83) - Quartier Colonel Lecocq - 21e RIMa - Bâtiment 051 - Réhabilitation d'un bâtiment hébergement SN
Identifiant de la procédure : 2c4738c5-c8e7-402e-9b32-6ceba58a1224
Avis précédent : 365252-2026
Identifiant interne : DAF_2026_000295
Type de procédure : Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires : Quartier colonel Lecocq - FREJUS 83600
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : Il s’agit d’un marché public passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles L. 2120-1, L. 2124-2, R. 2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique. Marché alloti comme suit : lot1 : Terrassement / VRD / Démolition / Gros œuvre / TCE - lot2 : Electricité - lot3 : Plomberie / Génie climatique / Ventilation. Le délai global d’exécution est de douze (12) mois. Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, le marché prévoit une période de préparation de deux (2) mois, commune à tous les lots et non comprise dans le délai d'exécution des travaux. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure des marchés de prestations similaires sans publicité ni mise en concurrence dans les conditions prévues à l’article R.2122-7 du code de la commande publique. Les opérateurs économiques peuvent se présenter sous forme d’entreprise individuelle ou de groupement conjoint ou solidaire. En application de l’article R.2142-22 du Code de la commande publique, l’acheteur impose que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire, pour l’exécution du présent marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. L’opérateur économique est dans l’obligation de justifier des compétences mentionnées au RC. Le maître d’ouvrage accepte tout moyen de preuve ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats-membres ou notamment la production de certificats de qualifications QUALIBAT ou QUALIFELEC, la présentation de références comprenant le descriptif précis des missions réalisées et assorties de certificats de bonne exécution établis par les maîtres d’ouvrages. Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles et techniques sont précisés à l'article 3.2 du règement de la consultation. Conformément à l’article 20.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles. Les modalités en sont précisées à l'article 1.9 du CCAP.
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Sans objet
Droit transnational applicable : Sans objet
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Terrassement / VRD / Démolition / Gros OEuvre / TCE
Description : Démolition, Gros œuvre, Couverture, Menuiseries, Cloisonnement / Doublage / Faux-plafonds, Revêtements durs, Serrurerie, Peinture, Ravalement / ITE / Bardage, VRD
Identifiant interne : 1
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours : Les informations relatives aux délais de recours sont mentionnées dans le règlement de la consultation.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SID Sud-Est
Organisation qui signe le marché : SID Sud-Est
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Electricité
Description : Electricité Cfo/CFa
Identifiant interne : 02
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : FREJUS
Code postal : 83600
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours : Les informations relatives aux délais de recours sont mentionnées dans le règlement de la consultation.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SID Sud-Est
Organisation qui signe le marché : SID Sud-Est
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003
Titre : Electricité
Description : Electricité Cfo/CFa
Identifiant interne : 2
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville : FREJUS
Code postal : 83600
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 12 Mois
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Prix
Description : Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères : Le jugement des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-6 à 7 du code de la commande publique. Les critères pondérés pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse et établir le classement des offres sont présentés dans le règlement de la consultation.
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours : Les informations relatives aux délais de recours sont mentionnées dans le règlement de la consultation.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : SID Sud-Est
Organisation qui signe le marché : SID Sud-Est
Section 6 - Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 5,415,870.13 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : SGTM
Offre :
Identifiant de l’offre : 01
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 4,040,844.59 Euro
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 26DG513
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 01/10/2026
Date de conclusion du marché : 20/10/2026
Organisation qui signe le marché : SID Sud-Est
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : EI JP FAUCHE
Offre :
Identifiant de l’offre : 02
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 427,002.35 Euro
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 26DG514
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 01/10/2026
Date de conclusion du marché : 20/10/2026
Organisation qui signe le marché : SID Sud-Est
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 7
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : SARL N. JOHANN - SDCI
Offre :
Identifiant de l’offre : 03
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0003
Valeur de l'offre : 948,023.19 Euro
Place sur la liste des lauréats : 1
Sous-traitance : Non
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 26DG515
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 01/10/2026
Date de conclusion du marché : 20/10/2026
Organisation qui signe le marché : SID Sud-Est
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 4
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : SID Sud-Est
Numéro d’enregistrement : 13000190200274
Ville : LYON
Code postal : 69007
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Point de contact : Sylvie LISBONNE
Adresse électronique : sylvie.lisbonne@intradef.gouv.fr
Téléphone : +33483081111
Adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL) : https://www.marches-publics.gouv.fr/
Profil de l’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal administratif de Toulon
Numéro d’enregistrement : 13000525900010
Ville : TOULON
Code postal : 83041
Subdivision pays (NUTS) : Rhône ( FRK26 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-toulon@juradm.fr
Téléphone : +33494427930
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel : SGTM
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 80254509500027
Ville : Roquebrune Sur Argens
Code postal : 83520
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
8.1 ORG-0004
Nom officiel : EI JP FAUCHE
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 30825057001087
Ville : MONTAUBAN
Code postal : 82000
Subdivision pays (NUTS) : Tarn-et-Garonne ( FRJ28 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0002
8.1 ORG-0005
Nom officiel : SARL N. JOHANN - SDCI
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 80831597200022
Ville : DRAGUIGNAN
Code postal : 83300
Subdivision pays (NUTS) : Var ( FRL05 )
Pays : France
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0003
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : d1640641-ac06-4a20-9db4-35183c9b84b1 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 04/11/2026 à 10:34
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/11/2026
]]>

L’essentiel du marché

]]>