Conseil départemental du Gard 22300001900073 Nîmes 30044 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1414396 24SSO002 https://marches-publics.info +33 466767676 La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation La liste des pièces de la candidature figure au règlement de la consultation 2024-02-26T16:00:00 énoncé dans le Rc MISE EN oeUVRE DE REVETEMENTS SUPERFICIELS COMBINES (RSC) ET DE BETON BITUMINEUX SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES DU GARD (I) 45233220 Marché comportant une tranche ferme et une tranche optionnelle, définies au cahier des charges. La localisation des chantiers (PR) est donnée à titre indicatif. Elle pourra faire l'objet d'ajustements ne bouleversant pas l'économie du marché par ordre de service L'ensemble du département 30000 - Département du Gard 5 Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière La fourniture de la fiche de reconnaissance et de préconisation (1 pour chaque chantier) prévue dans le cadre du mémoire technique et environnemental vaudra attestation de visite Présence de Clauses Environnementales (cf RC, CCAP). Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois pour la TF et de 4 mois pour la TO1. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours. Cette période débute à compter de la notification du marché. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de la procédure négociée articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché 24-13595 3.2.5 Conseil départemental du Gard 2024-02-02 2024-02-26T16:00:00 2024-02-26 274 Prestations de services 365 Voirie 366 Voirie et réseaux divers 30 Mise En oeuvre De Revetements Superficiels Combines (Rsc) Et De Beton Bitumineux Sur Les Routes Departementales Du Gard (I) Avis de marché - Avis n° 24-13595 du 02/02/2024
Avis de marché
Département(s) de publication : 30
Annonce n° 24-13595
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Conseil départemental du Gard
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22300001900073
Ville : Nîmes
Code postal : 30044
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 30
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1414396
Identifiant interne de la consultation : 24SSO002
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : https://marches-publics.info
Numéro de téléphone du contact : +33 466767676
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 26/02/2024 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : énoncé dans le Rc
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : MISE EN oeUVRE DE REVETEMENTS SUPERFICIELS COMBINES (RSC) ET DE BETON BITUMINEUX SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES DU GARD (I)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45233220
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché comportant une tranche ferme et une tranche optionnelle, définies au cahier des charges. La localisation des chantiers (PR) est donnée à titre indicatif. Elle pourra faire l'objet d'ajustements ne bouleversant pas l'économie du marché par ordre de service
Lieu principal d'exécution du marché : L'ensemble du département 30000 - Département du Gard
Durée du marché (en mois) : 5
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière La fourniture de la fiche de reconnaissance et de préconisation (1 pour chaque chantier) prévue dans le cadre du mémoire technique et environnemental vaudra attestation de visite
Autres informations complémentaires : Présence de Clauses Environnementales (cf RC, CCAP). Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois pour la TF et de 4 mois pour la TO1. Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours. Cette période débute à compter de la notification du marché. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de la procédure négociée articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/02/2024
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>