COMMUNE DE DAX 21400088700015 Dax 40100 https://demat-ampa.fr Service de la commande publique Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de cinq ans seront pris en compte. 2024-05-06T12:00:00 1-Prix des prestations analysé à partir du montant TTC de la DPGF 50% 2-Valeur technique analysée à partir des sous-critères suivants détaillés dans le cadre de mémoire technique et son annexe 30% 2.1-Méthodologie mise en oeuvre pour l'exécution des travaux (joindre un planning d'exécution en annexe de la méthodologie) 15% 2.2-Moyens humains affectés au chantier 10% 2.3-Moyens matériels affectés au chantier 5% 3-Délai d'exécution analysé à partir du délai indiqué par le candidat à l'article 5 de l'acte d'engagement 10% 4-Les performances en matière de protection de l'environnement analysées à partir du cadre de mémoire technique et environnemental au regard des mesures prises sur les chantiers en matière de protection de l'environnement dont, notamment, l'application du schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) 10% Réfection de la toiture de l'école maternelle Gischia 45261910 Les travaux consistent dans la dépose des plaques, traitement et évacuation des déchets, mise en oeuvre de la nouvelle couverture, la pose de la couverture en tôle acier avec une feutrine anti-condensation compris demi-faitières ainsi que la mise en place de trop plein sur le chéneau du toit plat et mise en place d'un trop plein avec une boîte à eau à l'extrémité du chéneau. 40100 Une visite sur site est obligatoire. Les conditions de visites sont les suivantes : Contacter Monsieur LABAT Hervé (hlabat@dax.fr) ou Monsieur BATS Clément ( clement.bats@dax.fr) pour la prise de rendez-vous. Le délai d'exécution est de 9 semaines maximum comprenant une période de préparation de 2 semaines. L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service qui vaudra commencement de la période de préparation. L'exécution des travaux débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Les travaux seront exécutés entre la semaine 28 et la semaine 34. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : sur fonds propres La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. En effet, son objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Aucune variante n'est autorisée. Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://demat-ampa.fr (référence : 24DX042). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://www.telerecours.fr 24-39537 3.2.5 Service public administratif 2024-04-04 2024-05-06T12:00:00 2024-05-06 74 Couverture 33 Bâtiment 40 Les travaux consistent dans la dépose des plaques, traitement et évacuation des déchets, mise en oeuvre de la nouvelle couverture. Lieu(x) d'exécution : Ecole maternelle Gischia Rue Voltaire 40100 DAX Avis de marché - Avis n° 24-39537 du 04/04/2024
Avis de marché
Département(s) de publication : 40
Annonce n° 24-39537
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNE DE DAX
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21400088700015
Ville : Dax
Code postal : 40100
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 40
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service de la commande publique
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 06/05/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : 1-Prix des prestations analysé à partir du montant TTC de la DPGF 50% 2-Valeur technique analysée à partir des sous-critères suivants détaillés dans le cadre de mémoire technique et son annexe 30% 2.1-Méthodologie mise en oeuvre pour l'exécution des travaux (joindre un planning d'exécution en annexe de la méthodologie) 15% 2.2-Moyens humains affectés au chantier 10% 2.3-Moyens matériels affectés au chantier 5% 3-Délai d'exécution analysé à partir du délai indiqué par le candidat à l'article 5 de l'acte d'engagement 10% 4-Les performances en matière de protection de l'environnement analysées à partir du cadre de mémoire technique et environnemental au regard des mesures prises sur les chantiers en matière de protection de l'environnement dont, notamment, l'application du schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED) 10%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Réfection de la toiture de l'école maternelle Gischia
Code CPV principal - Descripteur principal : 45261910
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Les travaux consistent dans la dépose des plaques, traitement et évacuation des déchets, mise en oeuvre de la nouvelle couverture, la pose de la couverture en tôle acier avec une feutrine anti-condensation compris demi-faitières ainsi que la mise en place de trop plein sur le chéneau du toit plat et mise en place d'un trop plein avec une boîte à eau à l'extrémité du chéneau.
Lieu principal d'exécution du marché : 40100
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. Les conditions de visites sont les suivantes : Contacter Monsieur LABAT Hervé (hlabat@dax.fr) ou Monsieur BATS Clément ( clement.bats@dax.fr) pour la prise de rendez-vous.
Autres informations complémentaires : Le délai d'exécution est de 9 semaines maximum comprenant une période de préparation de 2 semaines. L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service qui vaudra commencement de la période de préparation. L'exécution des travaux débutera à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Les travaux seront exécutés entre la semaine 28 et la semaine 34. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : sur fonds propres La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. En effet, son objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Aucune variante n'est autorisée. Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut être menée en application des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental dont le détail est indiqué dans le CCP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://demat-ampa.fr (référence : 24DX042). La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://demat-ampa.fr L'instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX Tél : 05 59 84 94 40 Télécopie : 05 59 02 49 93 Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr Adresse internet(U.R.L) : http://www.telerecours.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/04/2024
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>