Commune de Hermeray 21780307100018 HERMERAY 78125 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1478291 2024-TRX DEMOL Mairie d'Hermeray +33 134835038 - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 du code de la commande publique, Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 (incluse dans le Dc1 joint au dossier de la consultation) - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants 2024-06-28T12:00:00 Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 40% Coût des travaux : 60% Marché public de travaux de démolition des bâtiments du "Vieux Pressoir" pour la commune d'Hermeray (78125) 45262660 La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de démolition des bâtiments du « Vieux Pressoir » pour la commune d'HERMERAY. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123- 1 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 4 mois ½ dont une période de préparation d'une durée de 4 semaines. Conformément à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Pour chacun des lots, le titulaire sera tenu de commencer à exécuter les travaux à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer. Date de démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2024 Commune d'Hermeray 78125 - Hermeray 1 : Désamiantage 45262660 Commune d'Hermeray 2 : Démolition 45111100 Commune d'Hermeray Le pouvoir adjudicateur impose une visite de site obligatoire. Les candidats peuvent prendre contact aux coordonnées indiquées dans le Rc, pour l'une des dates suivantes : - 11/06/2024 à 10h30 - présence de J-C Gentil; - 25/06/2024 à 10h30 - présence de G. Saleil Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Il n'est pas prévu de découpage en tranches au sens de l'article R2113-4 du Code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du Code de la commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante à l'initiative des entreprises. Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles et de variantes obligatoires. Les candidats peuvent prendre contact avec le maitre d'ouvrage Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. L'acheteur prévoit de négocier avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres , mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE RECOURS : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex 16/16 Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr 24-65818 3.2.5 Commune de Hermeray 2024-06-06 2024-06-28T12:00:00 2024-06-28 479 Amiante (désamiantage) 78 Marché public de travaux de démolition des bâtiments du "Vieux Pressoir" pour la commune d'Hermeray (78125) Avis de marché - Avis n° 24-65818 du 06/06/2024
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 24-65818
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Hermeray
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780307100018
Ville : HERMERAY
Code postal : 78125
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1478291
Identifiant interne de la consultation : 2024-TRX DEMOL
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Mairie d'Hermeray
Numéro de téléphone du contact : +33 134835038
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 28/06/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 40% Coût des travaux : 60%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de démolition des bâtiments du "Vieux Pressoir" pour la commune d'Hermeray (78125)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262660
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet un marché public de travaux de démolition des bâtiments du « Vieux Pressoir » pour la commune d'HERMERAY. Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123- 1 du Code de la commande publique. Le délai global d'exécution comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. Il est estimé à 4 mois ½ dont une période de préparation d'une durée de 4 semaines. Conformément à l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, un ordre de service précisera la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Pour chacun des lots, le titulaire sera tenu de commencer à exécuter les travaux à compter de l'ordre de service prescrivant de les commencer. Date de démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2024
Lieu principal d'exécution du marché : Commune d'Hermeray 78125 - Hermeray
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Le pouvoir adjudicateur impose une visite de site obligatoire. Les candidats peuvent prendre contact aux coordonnées indiquées dans le Rc, pour l'une des dates suivantes : - 11/06/2024 à 10h30 - présence de J-C Gentil; - 25/06/2024 à 10h30 - présence de G. Saleil
Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. Il n'est pas prévu de découpage en tranches au sens de l'article R2113-4 du Code de la commande publique. Les candidats sont tenus de répondre à la solution de base décrite dans le dossier de marché joint. En application des articles R2151-8 à R2151-11 du Code de la commande publique, l'acheteur refuse la présentation d'offres comportant une variante à l'initiative des entreprises. Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles et de variantes obligatoires. Les candidats peuvent prendre contact avec le maitre d'ouvrage Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGT (120) jours à compter de la date limite de remise des offres. L'acheteur prévoit de négocier avec les 3 candidats ayant remis les meilleures offres , mais se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation en application de l'article R2123-5 du code la commande publique. Les candidats pourront adresser leurs questions au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Le pouvoir adjudicateur pourra apporter des modifications au DCE au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE RECOURS : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex 16/16 Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Versailles 56, Avenue de Saint Cloud 78011 Versailles Cedex Tél : 01 39 20 54 00 Fax : 01 39 20 54 87 greffe.ta-versailles@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06/06/2024
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>