16 http://ville-montrouge.fr/ ORG-0001 Ville de Montrouge 43 Avenue de la République Hauts-de-seine Montrouge cedex 92121 FR105 FRA 21920049000015 Direction de l'optimisation de l'achat public +330146127380 marches@ville-montrouge.fr 2.3 eforms-sdk-1.9 ae9dc5e4-4514-48db-99bb-e57c16fc4e84 5469ca4d-4799-43ca-bdaf-afedefa3c7ea 2024-07-05+02:00 15:46:57+02:00 02 32014L0024 cn-standard FRA la gen-pub ORG-0001 labour-law Les autres motifs d'exclusion sont indiqués dans le DCE true open Travaux de requalification du square Schuman et de ses abords à Montrouge RELANCE LOT 2 Travaux de requalification du square Schuman et de ses abords à Montrouge RELANCE LOT 2 works relance du lot 2 suite à infructuosité de la consultation précédente. La visite est obligatoire pour le lot 2. La consultation comporte des clauses environnementales et sociales. Le marché est estimé à 1.2 millions d'euros. Le délai d'exécution est de 12 mois. La composition du dossier de candidature est énoncée dans le règlement de la consultation. Les critères de jugement des offres sont énoncés dans le règlement de la consultation. L'instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 4, Boulevard de l'Hautil BP 30322 95027 CERGY PONTOISE Cedex Tél. : 01 30 17 34 00 greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 45000000 LOT-0002 tp-abil Référentiel Qualibat ou équivalent, ou 3 certificats de capacité 1111 Démolition - déconstruction 2111 Maçonnerie et ouvrages en béton armé 2411 Construction et structure métallique no-eu-funds dce non-restricted-document https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_hCXIV2sJAV none performance no allowed not-allowed ORG-0001 FRA false false not-allowed false 2024-09-06+02:00 17:00:00+02:00 2024-08-27+02:00 false none none RELANCE Lot 2 Bâtiments et Maçonneries Bâtiments et Maçonneries works 1200000 45223220 24-79233 3.2.5 Ville de Montrouge 2024-07-07 2024-09-06T17:00:00+02:00 2024-11-30 345 Tous corps d'état 92 Travaux de requalification du square Schuman et de ses abords à Montrouge RELANCE LOT 2 Avis de marché - Avis n° 24-79233 du 05/07/2024
Avis de marché
Département(s) de publication : 92
Annonce n° 24-79233
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Ville de Montrouge
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Travaux de requalification du square Schuman et de ses abords à Montrouge RELANCE LOT 2
Description : Travaux de requalification du square Schuman et de ses abords à Montrouge RELANCE LOT 2
Identifiant de la procédure : 5469ca4d-4799-43ca-bdaf-afedefa3c7ea
Type de procédure : Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires : relance du lot 2 suite à infructuosité de la consultation précédente. La visite est obligatoire pour le lot 2. La consultation comporte des clauses environnementales et sociales. Le marché est estimé à 1.2 millions d'euros. Le délai d'exécution est de 12 mois. La composition du dossier de candidature est énoncée dans le règlement de la consultation. Les critères de jugement des offres sont énoncés dans le règlement de la consultation. L'instance chargée des procédures de recours est le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 4, Boulevard de l'Hautil BP 30322 95027 CERGY PONTOISE Cedex Tél. : 01 30 17 34 00 greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
2.1.6 Motifs d’exclusion
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail : Les autres motifs d'exclusion sont indiqués dans le DCE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Bâtiments et Maçonneries
Description : Bâtiments et Maçonneries
Identifiant interne : RELANCE Lot 2
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45223220 Travaux de gros œuvre
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 1,200,000 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
5.1.9 Critères de sélection
Critère :
Type : Capacité technique et professionnelle
Description : Référentiel Qualibat ou équivalent, ou 3 certificats de capacité 1111 Démolition - déconstruction 2111 Maçonnerie et ouvrages en béton armé 2411 Construction et structure métallique
5.1.11 Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires : 27/08/2024
Adresse des documents de marché : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_hCXIV2sJAV
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Non autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 06/09/2024 à 17:00
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Ville de Montrouge
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Ville de Montrouge
Numéro d’enregistrement : 21920049000015
Département : Hauts-de-seine
Adresse postale : 43 Avenue de la République
Ville : Montrouge cedex
Code postal : 92121
Subdivision pays (NUTS) : Hauts-de-Seine ( FR105 )
Pays : France
Point de contact : Direction de l'optimisation de l'achat public
Adresse électronique : marches@ville-montrouge.fr
Téléphone : +330146127380
Adresse internet : http://ville-montrouge.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours
Section 11 - Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : ae9dc5e4-4514-48db-99bb-e57c16fc4e84 - 02
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 05/07/2024 à 15:46
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
11.2 Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/07/2024
]]>

L’essentiel du marché

]]>