5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
ENTRETIEN ET FOURNITURE D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION ET RÉCHAUFFEMENT DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE
Description
:
Le présent marché a pour objet la conduite, la surveillance et l'entretien courant des installations de chauffage, ventilation, climatisation et de réchauffement de l'eau sanitaire ainsi que la fourniture, la livraison et la pose de moyens de production dans les bâtiments communaux. Pour le présent marché et l'ensemble des prestations associées, le titulaire affectera des techniciens spécialisés par spécialité : Chauffage-ECS, CTA-Ventilation et Climatisation-PAC (Pompe à chaleur).
Identifiant interne
:
MP_1774
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Services
Nature supplémentaire du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
50700000
Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
50720000
Services de réparation et d'entretien de chauffage central
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
24/04/2025
Durée
:
48
Mois
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
:
Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Informations complémentaires
:
Le présent marché est composé de la façon suivante - Poste 1 : Conduite, réglages et maintenance préventive Le poste n°1 a pour objet l'exécution des visites préventives pour l'ensemble des sites dont la liste et la fréquence sont définies dans la DPGF ainsi que les prestations nécessaires à la recherche de pannes et des prestations de maintenance corrective inférieures à 100 Euros HT. Ce poste est conclu à prix global et forfaitaire. - Poste 2 : Maintenance corrective et fourniture de moyens de productions conclu à bons de commandes Les prestations du poste n°2 comprennent des travaux de maintenance corrective (remise en fonctionnement normal des installations) et la fourniture, livraison et pose de moyens de production. Elles sont réalisées à bons de commande. Les montants minimum et maximum sont pour une année définis ainsi : Montant minimum annuel : 0 Euros HT Montant maximum annuel : 500 000 Euros HT Le présent marché est attribué à compter du 24 avril 2025, ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure. Le présent marché a une durée ferme de 4 ans. Instance chargée des procédures de recours / Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: tribunal administratif de Versailles Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud Ville: Versailles Code postal: 78011 Pays: France Adresse internet: http://Versailles.tribunal-administratif.fr/ Le dossier de consultation indique les pièces à fournir au titre de la candidature et de l'offre. Afin de bien appréhender les difficultés liées aux sites et aux matériels en place (état de l'existant, etc), les candidats devront effectuer une visite obligatoire des installations de chauffage des 4 sites significatifs suivants : - Centre Administratif, 3 rue des Beaunes, - Espace Hall Singer, 85 Boulevard de la République, - Ecoles Victor Hugo-Chardrottes, 75 Avenue du Maréchal Foch et 6 chemin de traverse, - Finalteri, 197 rue des Landes. Les visites se dérouleront obligatoirement aux dates suivantes : le 6 et le 13 janvier 2025. Les candidats devront contacter Monsieur Cédric HUCHET cedric.huchet@mairie-chatou.fr et Monsieur Marc Glazwand marc.glazwand@mairie-chatou.fr pour fixer un rendez-vous. Chaque candidat ayant réalisé la visite se verra remettre une attestation qui sera à joindre impérativement à l'offre.
5.1.9
Critères de sélection
Critère
:
Type
:
Capacité économique et financière
Nom
:
Le prix noté sur 70 points
Description
:
- Le montant de la DPGF noté sur 40 points. La note du prix sera obtenue selon le calcul suivant : 40 x offre la plus basse en Euros HT/ montant de l'offre considérée. - Le montant du DQE noté sur 25 points. La note du prix sera obtenue selon le calcul suivant : 25 x offre la plus basse en Euros HT/ montant de l'offre considérée. - Le taux de majoration ajouté au devis des fournisseurs lorsque la pièce n'est pas présente au BPU sur 5 points.
Critère
:
Type
:
Capacité technique et professionnelle
Nom
:
La valeur technique de l'offre sera notée sur 30
Description
:
- L'organisation, méthodes de travail notées sur 4 - Les moyens humains (des techniciens et encadrement) notés sur 4 - Les moyens matériels notés sur 2 - La qualité, ergonomie et pertinence de l'outil dématérialisé de suivi et d'échange pour réalisation des prestations notées sur 6 - La qualité et pertinence des documents notée sur 4 - La qualité de la politique environnementale, la gestion des déchets et les moyens mis en oeuvre associés notés sur 2 - Le cas pratique noté sur 8.
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
www.maximilien.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
www.maximilien.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
29/01/2025
à 12:00
Date limite de validité de l’offre
:
6
Mois
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Facturation en ligne
:
Autorisée
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Montage financier
:
Pour l'ensemble du poste n°1, les paiements seront réalisés mensuellement par le pouvoir adjudicateur (1/12 du montant total de la DPGF). Pour le Poste n°2, les paiements seront réalisés par le pouvoir adjudicateur par application des prix unitaires du BPU, et ou lorsque ces prix ne sont pas prévus au BPU, des prix unitaires du titulaire majorés du coefficient indiqué au BPU. Le délai de paiement, par virement, est fixé à 30 jours conformément à l'article 1 du décret n°2013-236 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le financement des achats est assuré par le budget communal. Prix révisables conformément à la clause du CCAP.
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Tribunal Administratif de Versailles
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal Administratif de Versailles
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
Commune de CHATOU
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
:
Commune de CHATOU
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal Administratif de Versailles
Organisation qui reçoit les demandes de participation
:
Commune de CHATOU
Organisation qui traite les offres
:
Commune de CHATOU