Le Grand Chalon 24710058900099 Chalon-sur-Saône Cedex 71106 https://marches.ternum-bfc.fr MAPA24MA92 Service Commande Publique +33 385905175 Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles Liste des moyens humains et matériels du candidat Liste des références inférieures à 3 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Qualification RGE (Reconnu Garant Environnement) pour le lot 4 exclusivement 2025-01-17T17:00:00 Lot 1 : GROS-OEUVRE Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : Pertinence et qualité de la méthodologie employée pour la reprise en sous-oeuvre (25%) Lot 2 : SERRURERIE Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (25%) Lot 3 : MENUISERIE BOIS Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : valeur du Coefficient Ud d'une menuiserie type (25%) Lot 4 : PLÂTRERIE PEINTURE - FAUX-PLAFOND Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (15%) Critère 3 : Quantité de CO2 équivalent émis pour fabriquer l'isolant d'après la fiche FDES (15%) Lot 5 : REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des polluants intérieurs mentionnés dans les fiches techniques (30%) Lot 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (30%) Lot 7 : ÉLECTRICITÉ Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (15%) Critère 3 : Qualité de l'armoire électrique au regard du visuel (15%) Lot 8 : AMÉNAGEMENT PAYSAGER Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (25%) Création d'une Maison d'Assistants Maternels (MAM) au sein de l'École Média Art Citadelle située 7 Rue Leschenault de la Tour à Chalon-sur-Saône 45000000 Création d'une Maison d'Assistants Maternels (MAM) au sein de l'École Média Art Citadelle située 7 Rue Leschenault de la Tour à Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 5 Chalon-sur-Saône 45223220 Gros oeuvre Chalon-sur-Saône 44316500 Serrurerie Chalon-sur-Saône 45420000 Menuiserie Bois Chalon-sur-Saône 45442100 Plâtrerie - Peinture et faux plafonds Chalon-sur-Saône 45432000 Revêtement sol souple Chalon-sur-Saône 45330000 Plomberie sanitaire - Chauffage - Ventilation Chalon-sur-Saône 45315000 Electricité Chalon-sur-Saône 45112700 Aménagement paysager Des visites sont programmées : - le jeudi 19 décembre 2024 de 10h à 12h. - le vendredi 20 décembre 2024 de 10h à 12h. - le jeudi 9 janvier 2025 de 14h à 16h. Pour les visites, les candidats devront prendre rendez-vous auprès de M. Antoine Pourchet (Service Architecture et Patrimoine), par téléphone (03-85-90-50-70). En cas d'empêchement, il est laissé la possibilité aux candidats d'une autre date de visite, en appelant au 03-85-90-50-70 En tout état de cause, la date limite de prise de rendez-vous est fixée au mardi 7 janvier 2025 à 17h00. La date limite pour effectuer une visite est fixée au vendredi 10 janvier 2025 à 16h00. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA/Territoires Numériques (profil d'acheteur https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA24MA92. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation. Les prix sont fermes et actualisables. Il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 %. En application des dispositions des articles L2112-2 et L2112-3 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots 3 et 4. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chantier débute à la date de notification du marché pour (maximum) 4 semaines. A titre prévisionnel il est prévu que la période de préparation des travaux commencera à être exécutée en mars 2025 (semaine 13). Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, le délai de la période de préparation n'est pas compris dans le délai d'exécution du marché. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG travaux, le démarrage des travaux ne donne pas lieu à l'émission d'un ordre de service, il débute à la fin du délai fixé pour la période de préparation. Le délai d'exécution est de 5 mois. Le délai limite d'affermissement des tranches optionnelles (tous lots confondus) est de 5 mois à compter de la notification du marché du lot concerné. Les tranches optionnelles seront affermies par la notification d'un ordre de service au titulaire. Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux ou services similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex 24-139381 3.2.5 CA Le Grand Chalon 2024-12-12 2025-01-17T17:00:00 2025-01-17 33 Bâtiment 71 Création d'une Maison d'Assistants Maternels (MAM) au sein de l'École Média Art Citadelle située 7 Rue Leschenault de la Tour à Chalon-sur-Saône Avis de marché - Avis n° 24-139381 du 12/12/2024
Avis de marché
Département(s) de publication : 71
Annonce n° 24-139381
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Le Grand Chalon
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 24710058900099
Ville : Chalon-sur-Saône Cedex
Code postal : 71106
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 71
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.ternum-bfc.fr
Identifiant interne de la consultation : MAPA24MA92
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Numéro de téléphone du contact : +33 385905175
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 17/01/2025 à 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Lot 1 : GROS-OEUVRE Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : Pertinence et qualité de la méthodologie employée pour la reprise en sous-oeuvre (25%) Lot 2 : SERRURERIE Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (25%) Lot 3 : MENUISERIE BOIS Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : valeur du Coefficient Ud d'une menuiserie type (25%) Lot 4 : PLÂTRERIE PEINTURE - FAUX-PLAFOND Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (15%) Critère 3 : Quantité de CO2 équivalent émis pour fabriquer l'isolant d'après la fiche FDES (15%) Lot 5 : REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des polluants intérieurs mentionnés dans les fiches techniques (30%) Lot 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (30%) Lot 7 : ÉLECTRICITÉ Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (70%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (15%) Critère 3 : Qualité de l'armoire électrique au regard du visuel (15%) Lot 8 : AMÉNAGEMENT PAYSAGER Critère 1 : prix jugé sur le montant de la DPGF (75%) Critère 2 : Qualité des matériaux jugée au regard des fiches techniques (25%)
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Création d'une Maison d'Assistants Maternels (MAM) au sein de l'École Média Art Citadelle située 7 Rue Leschenault de la Tour à Chalon-sur-Saône
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Création d'une Maison d'Assistants Maternels (MAM) au sein de l'École Média Art Citadelle située 7 Rue Leschenault de la Tour à Chalon-sur-Saône
Lieu principal d'exécution du marché : Chalon-sur-Saône
Durée du marché (en mois) : 5
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Des visites sont programmées : - le jeudi 19 décembre 2024 de 10h à 12h. - le vendredi 20 décembre 2024 de 10h à 12h. - le jeudi 9 janvier 2025 de 14h à 16h.
Autres informations complémentaires : Pour les visites, les candidats devront prendre rendez-vous auprès de M. Antoine Pourchet (Service Architecture et Patrimoine), par téléphone (03-85-90-50-70). En cas d'empêchement, il est laissé la possibilité aux candidats d'une autre date de visite, en appelant au 03-85-90-50-70 En tout état de cause, la date limite de prise de rendez-vous est fixée au mardi 7 janvier 2025 à 17h00. La date limite pour effectuer une visite est fixée au vendredi 10 janvier 2025 à 16h00. Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme ARNIA/Territoires Numériques (profil d'acheteur https://marches.ternum-bfc.fr) sous la référence MAPA24MA92. Les candidats remettront leurs offres obligatoirement par voie électronique, conformément au règlement de consultation. Les prix sont fermes et actualisables. Il sera appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte, une retenue de garantie de 5 %. En application des dispositions des articles L2112-2 et L2112-3 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots 3 et 4. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chantier débute à la date de notification du marché pour (maximum) 4 semaines. A titre prévisionnel il est prévu que la période de préparation des travaux commencera à être exécutée en mars 2025 (semaine 13). Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, le délai de la période de préparation n'est pas compris dans le délai d'exécution du marché. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG travaux, le démarrage des travaux ne donne pas lieu à l'émission d'un ordre de service, il débute à la fin du délai fixé pour la période de préparation. Le délai d'exécution est de 5 mois. Le délai limite d'affermissement des tranches optionnelles (tous lots confondus) est de 5 mois à compter de la notification du marché du lot concerné. Les tranches optionnelles seront affermies par la notification d'un ordre de service au titulaire. Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux ou services similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/12/2024
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>