Mairie de Mantes La Jolie 21780361800016 Mantes la jolie 78201 https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_s2AbZhOq-7 24S0001 https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_s2AbZhOq-7 Direction de la commande publique Marchespublics@manteslajolie.fr +33 134788100 Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 et suivants du Code de la Commande Publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Les candidats peuvent utiliser le formulaire "DC1-Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants", dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires. Le candidat pourra également produire ces informations sur papier libre ; - Le formulaire "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement-DC2" dans sa version mise à jour, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires, - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. - Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés, ou équivalent ; aux candidats sont : Le candidat fournira à l'appui de sa candidature un certificat de qualification RGE QualiPV 500 pour la compétence électricité d'une puissance inférieure ou égale à 500kVA. - « Qualibat » (5911, 5912, 5913) ou équivalent ; - « Qualifelec » (avec la mention RGE - 43 Solaire photovoltaïque) ou équivalent ; - « Qualit'ENR » (QUALIPV Électricité) ou équivalent ; - Alliance Qualité PhotoVoltaïque (AQPV) - Certification gérée par CERTISOLIS destinée aux entreprises de construction et d'ingénierie de la filière photovoltaïque, ou équivalent. 2025-01-20T12:00:00 Marché de travaux relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'Agora 45261215 Marché de travaux relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'Agora Commune de Mantes-la-Jolie 12 Une visite des lieux devra être effectuée préalablement à la remise des offres. Cette visite est obligatoire. Les visites sont soumises à inscription. Les modalités sont décrites à l'article 4.4 du Règlement de la Consultation. La consultation est passée par Procédure adaptée simple en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code de la commande publique. La consultation aboutira à un marché ordinaire. Le marché court à compter de sa date de notification et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations de l'opération (période de garantie de parfait achèvement comprise). Le délai d'exécution global des travaux court à compter de la notification du marché. Le délai global d'exécution des travaux, indiqué à l'acte d'engagement comprend : - le délai de préparation de chantier - le délai de réalisation des travaux Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. Les critères de jugement des offres sont décrits à l'article 6 du Règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78011 VERSAILLES Tél: 01.39.20.54.00 Télécopieur : 01.39.21.11.19 Mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr Adresse internet : http://www.taversailles.juradm.fr Pour toutes autres informations: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ 24-139674 3.2.5 Mairie de Mnates-la-Jolie 2024-12-12 2025-01-20T12:00:00 2025-01-20 476 Photovoltaïque 78 Service d'administration générale - Autorité locale Avis de marché - Avis n° 24-139674 du 12/12/2024
Avis de marché
Département(s) de publication : 78
Annonce n° 24-139674
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie de Mantes La Jolie
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21780361800016
Ville : Mantes la jolie
Code postal : 78201
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 78
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_s2AbZhOq-7
Identifiant interne de la consultation : 24S0001
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
Nom du contact : Direction de la commande publique
Adresse mail du contact : Marchespublics@manteslajolie.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 134788100
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 20/01/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'Agora
Code CPV principal - Descripteur principal : 45261215
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'Agora
Lieu principal d'exécution du marché : Commune de Mantes-la-Jolie
Durée du marché (en mois) : 12
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite des lieux devra être effectuée préalablement à la remise des offres. Cette visite est obligatoire. Les visites sont soumises à inscription. Les modalités sont décrites à l'article 4.4 du Règlement de la Consultation.
Autres informations complémentaires : La consultation est passée par Procédure adaptée simple en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code de la commande publique. La consultation aboutira à un marché ordinaire. Le marché court à compter de sa date de notification et s'achève à l'issue de la réalisation complète des prestations de l'opération (période de garantie de parfait achèvement comprise). Le délai d'exécution global des travaux court à compter de la notification du marché. Le délai global d'exécution des travaux, indiqué à l'acte d'engagement comprend : - le délai de préparation de chantier - le délai de réalisation des travaux Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions. Les critères de jugement des offres sont décrits à l'article 6 du Règlement de la consultation. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles 56, avenue de Saint Cloud 78011 VERSAILLES Tél: 01.39.20.54.00 Télécopieur : 01.39.21.11.19 Mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr Adresse internet : http://www.taversailles.juradm.fr Pour toutes autres informations: http://versailles.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/12/2024
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>