5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
Chalon-sur-Saône - construction du bassin de stockage restitution saône (10 000 mètres cubes) et ses ouvrages annexes.
Description
:
Chalon-sur-Saône - construction du bassin de stockage restitution saône (10 000 mètres cubes) et ses ouvrages annexes. Marché non alloti et non décomposé en tranches. - À titre indicatif, le délai d'exécution prévisionnel des travaux est estimé à 20 mois, y compris période de préparation. - Le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle. - La consultation est ouverte aux variantes sur certains points techniques, qui seront précisés au stade de l'offre.
Identifiant interne
:
PN25MA12
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45232410
Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45112500
Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45262210
Travaux de fondation
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45210000
Travaux de construction de bâtiments
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45262311
Travaux de gros œuvre en béton
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45310000
Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45311000
Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232454
Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232423
Travaux de construction de stations de pompage des eaux usées
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232431
Station de pompage des eaux résiduaires
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45233200
Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45112700
Travaux d'aménagement paysager
Options
:
Description des options
:
Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique.
5.1.2
Lieu d’exécution
Ville
:
Chalon-sur-Saône
Code postal
:
71100
Subdivision pays (NUTS)
:
Saône-et-Loire
(
FRC13
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Durée
:
20
Mois
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
0
5.1.5
Valeur
Valeur estimée hors TVA
:
13,360,000
Euro
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
5.1.9
Critères de sélection
Critère
:
Type
:
Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description
:
- Lettre de candidature (DC1) ou attestation DUME (Document unique de marché européen) En cas de groupement, le mandataire devra justifier des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Le mandataire sera obligatoirement l'entreprise disposant des compétences en travaux de bassins de stockage ou de Génie civil. - La déclaration du candidat individuel ou du de chaque membre du groupement (formulaire DC2 ou DUME), - La copie du ou des jugements prononcés à cet effet si le candidat est en redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.
Critère
:
Type
:
Capacité économique et financière
Description
:
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (à indiquer dans le formulaire DC2 ou DUME), - La preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents
Critère
:
Type
:
Capacité technique et professionnelle
Description
:
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, - Liste des travaux en cours ou exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, Maître d'ouvrage, année(s), lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin). Le candidat devra justifier de : --La réalisation d'au moins 3 bassins d'orage ou ouvrages hydrauliques d'une capacité globale d'au moins 800 m3, comprenant fondations, Génie civil, équipements, électricité et automatismes ; -- La réalisation d'au moins 3 postes de refoulement de débit d'au moins 1 000 m3/h, comprenant fondations, Génie civil, second oeuvre, équipements, électricité et automatisme ; -- La pose d'au moins 3 canalisations enterrées en DN500 minimum ; -- La création d'au moins 3 bâtiments techniques, y compris VRD, aménagements paysagers et aménagements architecturaux ; Pour chaque point, le candidat devra présenter au moins 2 références achevées (ces informations sont à remplir dans le cadre de réponse n°1 joint au dossier de consultation phase candidature avec les informations demandées dans ce cadre de réponse). - Indication des titres d'études, et/ou des certificats professionnels, des habilitations, des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat, ainsi que leur champs d'intervention prévus (informations à compléter dans le cadre de réponse n°2 joint au dossier de consultation phase candidature). - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel, les moyens informatiques et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat (informations à compléter dans le cadre de réponse n°3 joint au dossier de consultation phase candidature). - Les certificats de qualifications et/ou de qualité (ou équivalents) suivants exigés : --FNTP 1621 : Réservoirs d'eau - bassins d'eau de compensation, d'accumulation, de répartition, ouvrages en béton BA ou BP aériens, enterrés ou semi-enterrés, de capacité supérieure ou égale à 2000 m3 --FNTP 164 : Génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou eaux usées --FNTP 166 : Étanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau --FNTP 2321 : Travaux de terrassement courant en milieu urbain --FNTP 2512 : Parois moulées de profondeur inférieure à 40 m --FNTP 2531 et 2532 : Autres types de soutènements --FNTP 5421 : Équipements eaux usées - Stations d'un débit supérieur ou égal à 250 m3/h --FNTP 544 : Équipements Bassins
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Critère n°1 : Valeur technique. Ce critère est décomposé en 4 sous-critères.
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
60
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
1er sous-critère : Compréhension de l'opération, méthodologie de réalisation des ouvrages : Compréhension de la complexité des travaux, des contraintes liées aux contextes environnemental et technique. Adéquation de l'organisation des travaux propres et sous-traités, de la méthodologie de réalisation au regard des conditions d'exécution, notamment la continuité de service, le maintien de l'exploitabilité durant les travaux, et la prise en compte des contraintes du site notamment les réseaux existants, la présence de nappe, les accès chantier, les types de sols. Pertinence des mesures prises en matière de sécurité, de protection des travailleurs et de protection de l'environnement pour la réalisation du chantier notamment la gestion des déchets, des terres, des eaux de rabattement. La décomposition en sous-sous-critères est indiquée dans le réglement de consultation
Pondération (points, valeur exacte)
:
50
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
2ième sous-critère : Équipements, process, électricité et automatisme : Qualité des matériaux et fournitures, pertinence des équipements proposés par rapport au dimensionnement attendu dans le projet, fiabilité, exploitabilité et durabilité des installations proposées par le candidat pour répondre au projet. La décomposition en sous-sous-critères est indiquée dans le règlement de consultation.
Pondération (points, valeur exacte)
:
30
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
3ième sous-critère : Travaux Génie civil / VRD : Qualité des matériaux et fournitures attendues pour le Génie Civil/VRD, pertinence de la méthodologie de réalisation, en particulier au regard des conditions d'exécutions, notamment la continuité de service, le maintien de l'exploitabilité durant les travaux et la prise en compte des contraintes de site pour répondre aux attendus définis dans le cahier des charges Génie Civil / VRD. La décomposition en sous-sous-critères est indiquée dans le règlement de consultation.
Pondération (points, valeur exacte)
:
10
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
4ième sous-critère : Planning de réalisation : Qualité, lisibilité et adéquation du planning global des opérations proposé par le candidat au regard des attendus de planification décrits dans les différents CCTP, et en cohérence avec les enjeux de maintien en exploitation des installations identifiées, et de réalisation des contrôles attendus dans les phases d'exécution
Pondération (points, valeur exacte)
:
10
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Critère n°2 : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles
:
français
Adresse des documents de marché
:
https://marches.ternum-bfc.fr
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://marches.ternum-bfc.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Autorisée
Description de la garantie financière
:
En cas de versement d'une avance, l'avance ne pourra être versée qu'après la constitution, par le titulaire, d'une garantie à première demande couvrant la totalité de l'avance. La caution personnelle et solidaire est refusée. -Une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur les sommes dues à titre d'acompte (taux de 3% si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R2151-13 du Code de la Commande Publique)
Date limite de réception des demandes de participation
:
07/03/2025
à 12:00
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat
:
En application des dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Montage financier
:
Modalités de financement : paiement sur fonds propres du Grand Chalon et par subventions sollicitées auprès de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures.
Informations relatives aux délais de recours
:
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif - 22 rue d'assas - BP 61616 - 21016 - Dijon Cedex Tel : +33 380739100 / courriel : greffe.ta dijon@juradm.fr Adresse internet : http://sagace.juradm.fr / http://dijon.tribunal-administratif.fr/ Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Référé pré-contractuel conformément aux articles L551-1 et suivant du Code de Justice Administrative et R551-1 et suivants du Code de Justice Administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. Référé contractuel conformément aux articles L551-13 et suivants du Code de Justice Administrative et R551-7 et suivants du Code de Justice Administrative. La juridiction peut être saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publicité de l'avis attribution. Recours dit "Tarn et Garonne" conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 04/04/2014 (n°358994) dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité informant à la fois de la conclusion du contrat et des modalités de sa consultation.
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal Administratif de Dijon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
:
Le Grand Chalon
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal Administratif de Dijon