4634265 RES-0001 clos-nw false other LOT-0001 RES-0002 selec-w false TEN-0001 tenders 2 CON-0001 LOT-0002 RES-0003 clos-nw false other LOT-0003 RES-0004 selec-w false TEN-0002 tenders 3 t-esubm 3 CON-0002 LOT-0004 RES-0005 selec-w false TEN-0003 tenders 3 t-esubm 3 CON-0003 LOT-0005 RES-0006 selec-w false TEN-0004 tenders 1 t-esubm 1 CON-0004 LOT-0006 RES-0007 selec-w false TEN-0005 tenders 1 t-esubm 1 CON-0005 LOT-0007 TEN-0001 false 1381581 not-known TPA-0001 LOT-0002 MORETTI TEN-0002 false 549515 not-known TPA-0002 LOT-0004 LAGARDE ET MEREGNANI SAS TEN-0003 false 197338 not-known TPA-0003 LOT-0005 SIONNEAU PERE ET FILS TEN-0004 false 1076424 not-known TPA-0004 LOT-0006 IDEX ENERGIES TEN-0005 false 1428887 yes TPA-0005 LOT-0007 BARCAIONI SAS CON-0001 2025-03-07+01:00 Menuiseries intérieures 20252000000009 TEN-0001 CON-0002 2025-03-10+01:00 Revêtements de sols souples, durs et faïence 20252000000010 TEN-0002 CON-0003 2025-03-07+01:00 Revêtement muraux 20252000000011 TEN-0003 CON-0004 2025-03-07+01:00 Chauffage ventilation climatisation 20252000000012 TEN-0004 CON-0005 2025-02-26+01:00 électricité 20252000000008 TEN-0005 TPA-0001 ORG-0005 TPA-0002 ORG-0006 TPA-0003 ORG-0007 TPA-0004 ORG-0008 TPA-0005 ORG-0009 29 ORG-0001 Avenue-Web Systèmes Seyssinet-Pariset 38170 FRK24 FRA A47AE51F-AF1A-B8B6-2F98412CDE202F42 +33480041260 publications-joue@aws-france.com http://www.chalons-agglo.fr/ ORG-0002 Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne Hôtel de Ville Place Foch Châlons-En-Champagne 51000 FRF23 FRA 55802 JESSON Jacques Président 0326261760 contact@chalons-agglo.fr ORG-0003 Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 26 rue Joseph-Marie Jacquard Chalons-En-Champagne 51000 FRF23 FRA 1622458 Le service Commande publique 0326693855 achats-marches@chalonsenchampagne.fr ORG-0004 Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 25, rue du Lycée Châlons-en-Champagne 51036 FRF23 FRA A47AE584-D5A8-5D2E-C742FE71D652D0C3 0326668687 0326210187 greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr false UBO-0005 sme ORG-0005 MORETTI 66 Rte De Vitry En Perthois Vitry Le Francois 51300 FRF23 FRA 1418422-1-2-1 0326741499 moretti.sa@wanadoo.fr false UBO-0006 sme ORG-0006 LAGARDE ET MEREGNANI SAS 74 Rue Vernouillet Reims 51100 FRF23 FRA 1418422-1-4-1 0326885509 reims@lagardemerignani.fr false UBO-0007 sme ORG-0007 SIONNEAU PERE ET FILS 3 Rue Edmond Rostand Reims 51100 FRF23 FRA 1418422-1-5-1 03260769 embellissement@sionneau.fr false UBO-0008 large ORG-0008 IDEX ENERGIES 8 Rue Mens Bar Le Duc 55000 FRF32 FRA 1418422-1-6-1 0147124212 admin-travaux.barleduc@idex.fr false UBO-0009 large ORG-0009 BARCAIONI SAS 3 Rue Anne Marie Terriere Saint Martin Sur Le Pre 51520 FRF23 FRA 1418422-1-7-1 0326682615 al.barcaioni@barcaioni.fr UBO-0005 FRA UBO-0006 FRA UBO-0007 FRA UBO-0008 FRA UBO-0009 FRA 2.3 eforms-sdk-1.10 8a0ba28a-b097-4bce-97ae-31483ee33e2b 044c13ae-6f10-499d-9892-db15ddc1f1e3 2025-04-02+02:00 16:12:57+02:00 01 32014L0024 can-standard FRA http://chalons-agglo.marches-publics.info/ la gen-pub ORG-0002 ted-esen ORG-0001 neg-w-call false 24CDG002 REHABILITATION DU BATIMENT 84 DE LA PLACE D'ARMES CASERNE CHANZY-FORGEOT PHASE 2 : AMENAGEMENT INTERIEUR Le projet est décomposé en deux phases. La phase 1 (cf. clos-couvert-restructuration lourde) concerne l'enveloppe du bâtiment, pour laquelle un appel d'offre a été lancé le 22 janvier 2024. Les lots constitutifs de la phase 1 sont : Lot 1 - Désamiantage - Déplombage - Curage Lot 2 - Gros oeuvre Lot 3 - Façade - Enduit Lot 4 - Charpente - Couverture - Zinguerie Lot 5 - Menuiseries extérieures bois Lot 6 - Ascenseur La phase 2, du présent avis, concerne l'aménagement intérieur, dont les lots constitutifs sont les suivants : Lot 1 - Plâtrerie - Doublage - Faux-Plafond Lot 2 - Menuiseries intérieures Lot 3 - Serrurerie Lot 4 - Revêtements de sols souples, durs et faïence Lot 5 - Revêtement muraux Lot 6 - CVC Lot 7 - Électricité Dans ce contexte de phasage, impliquant une cogestion des lots au sein de chacune des deux phases constitutives des travaux, il a été décidé de passer une procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l'article R2124-3 du Code de la Commande Publique. Effectivement une telle procédure se justifie du fait de circonstances particulières liées à la complexité du projet. Ladite procédure s'inscrit elle-même en 2 phases : une première phase « candidature » et une seconde phase « offre » avec les candidats sélectionnés. Une phase de négociation s'ensuivra, mais il sera possible d'attribuer sans négociation works 45113000 45113000 LOT-0001 no-eu-funds per-exa 35 quality Valeur technique de l'offre per-exa 15 quality Délai d'exécution per-exa 50 price Prix ORG-0003 ORG-0004 true false none none 1 Plâtrerie - Doublage - Faux-Plafond Les travaux à réaliser concerneront principalement, la réalisation de plâtre projeté en plafond, de doublage périphérique en plaques de plâtres avec isolation en fibre de bois, la création de cloisons, ainsi que la mise en oeuvre de faux-plafond. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 4112 Qualibat 4132 Qualibat 6612 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine works 45113000 45111291 0 LOT-0002 no-eu-funds per-exa 35 quality Valeur technique de l'offre per-exa 15 quality Délai d'exécution per-exa 50 price Prix ORG-0003 ORG-0004 true false none none 2 Menuiseries intérieures Les travaux à réaliser concerneront principalement, l'agencement des ébrasements avec création d'assise ou de meubles de rangement, l'aménagement des ouvertures dans les murs de refends (suivant typologies d'étagères définies) et la pose de parquet sur chant. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 4312 Qualibat 4322 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine works 45113000 44220000 0 LOT-0003 no-eu-funds per-exa 35 quality Valeur technique de l'offre per-exa 15 quality Délai d'exécution per-exa 50 price Prix ORG-0003 ORG-0004 true false none none 3 Serrurerie Les travaux à réaliser concerneront principalement, la fourniture et pose des portes extérieures, ainsi que la création d'escaliers métalliques. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 3512 Qualibat 4412 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine works 45113000 44316500 0 LOT-0004 no-eu-funds per-exa 35 quality Valeur technique de l'offre per-exa 15 quality Délai d'exécution per-exa 50 price Prix ORG-0003 ORG-0004 true false none none 4 Revêtements de sols souples, durs et faïence Les travaux à réaliser concerneront principalement, la fourniture et pose de sols souples de type marmoleum dans les espaces, ainsi que la réalisation de carrelage dans les locaux dits « humides ». Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 6311 Qualibat 6223 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine works 45113000 39531200 0 LOT-0005 no-eu-funds per-exa 35 quality Valeur technique de l'offre per-exa 15 quality Délai d'exécution per-exa 50 price Prix ORG-0003 ORG-0004 true false none none 5 Revêtement muraux Les travaux à réaliser concerneront principalement la mise en peinture des murs périphériques. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 6111 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine works 45113000 45432210 0 LOT-0006 no-eu-funds per-exa 35 quality Valeur technique de l'offre per-exa 15 quality Délai d'exécution per-exa 50 price Prix ORG-0003 ORG-0004 true false none none 6 Chauffage ventilation climatisation Les travaux à réaliser concerneront le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que les prestations de plomberie. La production de chaleur sera assurée par un échangeur raccordé au réseau de chaleur urbain. Par la hauteur généreuse des niveaux, le chauffage s'effectuera par panneaux rayonnants répartis de façon homogène. Le principe de grande dalles suspendues confèrera aux espace un réel confort de pratique. Les locaux accueillant les baies informatiques seront climatisés. Plusieurs blocs sanitaires seront disposés à chaque niveaux, ainsi qu'un espace de détente/petite restauration équipé d'un espace cuisine (réchauffe). Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 5312 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine works 45113000 39717000 0 LOT-0007 no-eu-funds per-exa 35 quality Valeur technique de l'offre per-exa 15 quality Délai d'exécution per-exa 50 price Prix ORG-0003 ORG-0004 true false none none 7 Électricité Les travaux concerneront principalement, la distribution électrique, l'éclairage artificiel, le déploiement du réseau informatique (baies et câblage), ainsi que la mise en oeuvre d'équipement audiovisuel. Par la hauteur généreuse des niveaux, la lumière artificielle sera associée aux plafonds chauffants et suspendue en ligne au-dessus des îlots de travail. Chaque alvéole (espace compris entre chaque mur de refends) sera équipée en nombre de prises suffisantes afin d'assurer un maximum d'évolutivité, l'idée étant d'équiper une alvéole pour 16 postes de travail. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualifelec Installations électriques MGTI / CFMGTI Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine works 45113000 45310000 0 2000-01-01Z 25-37353 24-17107 3.2.5 Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne MORETTI LAGARDE ET MEREGNANI SAS SIONNEAU PERE ET FILS IDEX ENERGIES BARCAIONI SAS 2025-04-04 2025-06-30 85 Décoration (travaux) 51 REHABILITATION DU BATIMENT 84 DE LA PLACE D'ARMES CASERNE CHANZY-FORGEOT PHASE 2 : AMENAGEMENT INTERIEUR Avis d’attribution de marché - Avis n° 25-37353 du 02/04/2025
Avis d’attribution de marché
Département(s) de publication : 51
Annonce n° 25-37353
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : REHABILITATION DU BATIMENT 84 DE LA PLACE D'ARMES CASERNE CHANZY-FORGEOT PHASE 2 : AMENAGEMENT INTERIEUR
Description : Le projet est décomposé en deux phases. La phase 1 (cf. clos-couvert-restructuration lourde) concerne l'enveloppe du bâtiment, pour laquelle un appel d'offre a été lancé le 22 janvier 2024. Les lots constitutifs de la phase 1 sont : Lot 1 - Désamiantage - Déplombage - Curage Lot 2 - Gros oeuvre Lot 3 - Façade - Enduit Lot 4 - Charpente - Couverture - Zinguerie Lot 5 - Menuiseries extérieures bois Lot 6 - Ascenseur La phase 2, du présent avis, concerne l'aménagement intérieur, dont les lots constitutifs sont les suivants : Lot 1 - Plâtrerie - Doublage - Faux-Plafond Lot 2 - Menuiseries intérieures Lot 3 - Serrurerie Lot 4 - Revêtements de sols souples, durs et faïence Lot 5 - Revêtement muraux Lot 6 - CVC Lot 7 - Électricité Dans ce contexte de phasage, impliquant une cogestion des lots au sein de chacune des deux phases constitutives des travaux, il a été décidé de passer une procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l'article R2124-3 du Code de la Commande Publique. Effectivement une telle procédure se justifie du fait de circonstances particulières liées à la complexité du projet. Ladite procédure s'inscrit elle-même en 2 phases : une première phase « candidature » et une seconde phase « offre » avec les candidats sélectionnés. Une phase de négociation s'ensuivra, mais il sera possible d'attribuer sans négociation
Identifiant de la procédure : 044c13ae-6f10-499d-9892-db15ddc1f1e3
Identifiant interne : 24CDG002
Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
2.1.4 Informations générales
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : Plâtrerie - Doublage - Faux-Plafond
Description : Les travaux à réaliser concerneront principalement, la réalisation de plâtre projeté en plafond, de doublage périphérique en plaques de plâtres avec isolation en fibre de bois, la création de cloisons, ainsi que la mise en oeuvre de faux-plafond. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 4112 Qualibat 4132 Qualibat 6612 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne : 1
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : Menuiseries intérieures
Description : Les travaux à réaliser concerneront principalement, l'agencement des ébrasements avec création d'assise ou de meubles de rangement, l'aménagement des ouvertures dans les murs de refends (suivant typologies d'étagères définies) et la pose de parquet sur chant. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 4312 Qualibat 4322 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne : 2
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44220000 Menuiserie pour la construction
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003
Titre : Serrurerie
Description : Les travaux à réaliser concerneront principalement, la fourniture et pose des portes extérieures, ainsi que la création d'escaliers métalliques. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 3512 Qualibat 4412 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne : 3
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 44316500 Serrurerie
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004
Titre : Revêtements de sols souples, durs et faïence
Description : Les travaux à réaliser concerneront principalement, la fourniture et pose de sols souples de type marmoleum dans les espaces, ainsi que la réalisation de carrelage dans les locaux dits « humides ». Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 6311 Qualibat 6223 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne : 4
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39531200 Revêtement de sol tissé
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005
Titre : Revêtement muraux
Description : Les travaux à réaliser concerneront principalement la mise en peinture des murs périphériques. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 6111 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne : 5
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45432210 Travaux de revêtement mural
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006
Titre : Chauffage ventilation climatisation
Description : Les travaux à réaliser concerneront le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que les prestations de plomberie. La production de chaleur sera assurée par un échangeur raccordé au réseau de chaleur urbain. Par la hauteur généreuse des niveaux, le chauffage s'effectuera par panneaux rayonnants répartis de façon homogène. Le principe de grande dalles suspendues confèrera aux espace un réel confort de pratique. Les locaux accueillant les baies informatiques seront climatisés. Plusieurs blocs sanitaires seront disposés à chaque niveaux, ainsi qu'un espace de détente/petite restauration équipé d'un espace cuisine (réchauffe). Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualibat 5312 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne : 6
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 39717000 Ventilateurs et appareils de conditionnement d'air
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007
Titre : Électricité
Description : Les travaux concerneront principalement, la distribution électrique, l'éclairage artificiel, le déploiement du réseau informatique (baies et câblage), ainsi que la mise en oeuvre d'équipement audiovisuel. Par la hauteur généreuse des niveaux, la lumière artificielle sera associée aux plafonds chauffants et suspendue en ligne au-dessus des îlots de travail. Chaque alvéole (espace compris entre chaque mur de refends) sera équipée en nombre de prises suffisantes afin d'assurer un maximum d'évolutivité, l'idée étant d'équiper une alvéole pour 16 postes de travail. Le candidat devra être qualifié pour la réalisation de ces types de travaux. Il devra, également, attester de sa capacité à mettre en oeuvre l'ensemble des matériaux dans les règles de l'art. Certificats appréciés dans le critère de régularité administrative : Qualifelec Installations électriques MGTI / CFMGTI Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Identifiant interne : 7
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45113000 Travaux de chantier
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45310000 Travaux d'équipement électrique
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 35
Critère :
Type : Qualité
Description : Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 15
Critère :
Type : Prix
Description : Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 50
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
TED eSender : Avenue-Web Systèmes
Section 6 - Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 4,634,265 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : MORETTI
Offre :
Identifiant de l’offre : MORETTI
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0002
Valeur de l'offre : 1,381,581 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20252000000009
Titre : Menuiseries intérieures
Date de conclusion du marché : 07/03/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi : Autre
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : LAGARDE ET MEREGNANI SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : LAGARDE ET MEREGNANI SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0004
Valeur de l'offre : 549,515 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20252000000010
Titre : Revêtements de sols souples, durs et faïence
Date de conclusion du marché : 10/03/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : SIONNEAU PERE ET FILS
Offre :
Identifiant de l’offre : SIONNEAU PERE ET FILS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0005
Valeur de l'offre : 197,338 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20252000000011
Titre : Revêtement muraux
Date de conclusion du marché : 07/03/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 3
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : IDEX ENERGIES
Offre :
Identifiant de l’offre : IDEX ENERGIES
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0006
Valeur de l'offre : 1,076,424 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Pas encore connu
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20252000000012
Titre : Chauffage ventilation climatisation
Date de conclusion du marché : 07/03/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat :
Nom officiel : BARCAIONI SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : BARCAIONI SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0007
Valeur de l'offre : 1,428,887 Euro
L’offre est une variante : non
Sous-traitance : Oui
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 20252000000008
Titre : électricité
Date de conclusion du marché : 26/02/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : non
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
Type de soumissions reçues : Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 1
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement : A47AE51F-AF1A-B8B6-2F98412CDE202F42
Ville : Seyssinet-Pariset
Code postal : 38170
Subdivision pays (NUTS) : Isère ( FRK24 )
Pays : France
Adresse électronique : publications-joue@aws-france.com
Téléphone : +33480041260
Rôles de cette organisation :
TED eSender
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Communauté d'agglomeration de Châlons en Champagne
Numéro d’enregistrement : 55802
Adresse postale : Hôtel de Ville Place Foch
Ville : Châlons-En-Champagne
Code postal : 51000
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Point de contact : JESSON Jacques
Adresse électronique : contact@chalons-agglo.fr
Téléphone : 0326261760
Adresse internet : http://www.chalons-agglo.fr/
Profil de l’acheteur : http://chalons-agglo.marches-publics.info/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1 ORG-0003
Nom officiel : Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne
Numéro d’enregistrement : 1622458
Adresse postale : 26 rue Joseph-Marie Jacquard
Ville : Chalons-En-Champagne
Code postal : 51000
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Point de contact : Le service Commande publique
Adresse électronique : achats-marches@chalonsenchampagne.fr
Téléphone : 0326693855
Rôles de cette organisation :
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro d’enregistrement : A47AE584-D5A8-5D2E-C742FE71D652D0C3
Adresse postale : 25, rue du Lycée
Ville : Châlons-en-Champagne
Code postal : 51036
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Téléphone : 0326668687
Télécopieur : 0326210187
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel : MORETTI
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1418422-1-2-1
Adresse postale : 66 Rte De Vitry En Perthois
Ville : Vitry Le Francois
Code postal : 51300
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Adresse électronique : moretti.sa@wanadoo.fr
Téléphone : 0326741499
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0002
8.1 ORG-0006
Nom officiel : LAGARDE ET MEREGNANI SAS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1418422-1-4-1
Adresse postale : 74 Rue Vernouillet
Ville : Reims
Code postal : 51100
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Adresse électronique : reims@lagardemerignani.fr
Téléphone : 0326885509
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0004
8.1 ORG-0007
Nom officiel : SIONNEAU PERE ET FILS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 1418422-1-5-1
Adresse postale : 3 Rue Edmond Rostand
Ville : Reims
Code postal : 51100
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Adresse électronique : embellissement@sionneau.fr
Téléphone : 03260769
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0005
8.1 ORG-0008
Nom officiel : IDEX ENERGIES
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1418422-1-6-1
Adresse postale : 8 Rue Mens
Ville : Bar Le Duc
Code postal : 55000
Subdivision pays (NUTS) : Meuse ( FRF32 )
Pays : France
Adresse électronique : admin-travaux.barleduc@idex.fr
Téléphone : 0147124212
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0006
8.1 ORG-0009
Nom officiel : BARCAIONI SAS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 1418422-1-7-1
Adresse postale : 3 Rue Anne Marie Terriere
Ville : Saint Martin Sur Le Pre
Code postal : 51520
Subdivision pays (NUTS) : Marne ( FRF23 )
Pays : France
Adresse électronique : al.barcaioni@barcaioni.fr
Téléphone : 0326682615
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire : France
Lauréat de ces lots : LOT-0007
Section 11 - Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : 8a0ba28a-b097-4bce-97ae-31483ee33e2b - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 02/04/2025 à 16:12
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
11.2 Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02/04/2025
]]>

L’essentiel du marché

]]>