Maîtrise d'ouvrage : Commune d'Epinay-sur-Seine 1-3, rue Quétigny 93800 EPINAY-SUR-SEINE Mandataire agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage SPL Plaine Commune Développement 36, avenue Amilcar Cabral 93210 SAINT-DENIS LA PLAINE 79029815200014 ST DENIS 93210 https://marches.maximilien.fr/ https://marches.maximilien.fr/ Mohamed HAMZAOUI Mhamzaoui@semplaine.fr +33 149178363 Une lettre de candidature (imprimé DC1 téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat?language=fr ou DUME ou équivalent), mentionnant la composition du groupement le cas échéant et désignant le mandataire et comportant la déclaration sur l'honneur attestant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la Commande publique. Les renseignements et documents suivant permettant d'évaluer les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du candidat (le candidat peut utiliser le formulaire Déclaration du candidat - DC2 téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat?language=fr ou le DUME pour fournir tout ou partie des renseignements demandés) : -Le chiffre d'affaires global et celui relatif aux prestations objet de la consultation sur les trois derniers exercices disponibles ; -Les preuves d'une assurance pour les risques professionnels (attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle) ; Les renseignements et documents suivant permettant d'évaluer les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du candidat (le candidat peut utiliser le formulaire Déclaration du candidat - DC2 téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat?language=fr ou le DUME pour fournir tout ou partie des renseignements demandés) : -La présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; - Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ; 2025-06-03T12:00:00 Travaux de désamiantage-curage 45262660 Le marché a pour objet la réalisation de travaux de désamiantage et curage de l'ensemble des locaux de l'ancienne poste et du trésor public. Ces travaux interviennent au préalable des travaux de requalification/réhabilitation des anciens locaux de la poste et du trésor public. Epinay-Sur-Seine 4 Date de visite obligatoire : -Le jeudi 15 mai 2025 à 14H00 -Le mardi 20 mai 2025 à 9H00 Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 1.La valeur technique de l'offre : 60 points Celle-ci sera appréciée sur la base sur la base du mémoire justificatif et présentant : (i)l'organisation en tant que moyens humains et techniques - 15 points ; (ii)la méthodologie appliquée à la réalisation des prestations - 30 points ; (iii)la démarche qualité, sécurité et environnement - 15 points ; 2.Le prix des prestations : 40 points. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats ayant présenté les meilleures offres initiales - au maximum trois (3) - en application des critères de jugement des offres précisés au §7.2 du RC. Les négociations pourront porter sur le contenu de l'offre technique et financière. Elles pourront se dérouler en présentiel, en distanciel ou par écrit via le profil d'acheteur MAXIMILIEN. Dans tous les cas, elles se déroulent selon les mêmes modalités pour la totalité des opérateurs invités à négocier. À l'issue de la négociation, chaque soumissionnaire pourra soit maintenir son offre initiale, soit transmettre une nouvelle offre apportant des compléments et/ou des modifications à son offre initiale, via le profil d'acheteur et dans le respect du délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur se réserve cependant le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Le délai de validité des offres : Offres initiales : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Offres finales (en cas de négociations) : 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres finales. Les règlements sont effectués par virement bancaire. Le délai de paiement des demandes de règlement est de 30 jours. Avance de 10 % Retenue de garantie de 5 % Concernant la visite : Lieu de rendez-vous : à l'angle de la rue de paris et maréchal maison à Epinay sur seine (93) présence. A cet effet, les candidats sont invités à contacter la personne suivante à partir du lundi 5 mai 2025 : Christine CHOULET-VARNIER ou Mohamed HAMZAOUI ou Valéry DUFLOS SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT 36, avenue Amilcar Cabral, 93210 SAINT DENIS cchoulet@semplaine.fr, mhamzaoui@semplaine.fr, vduflos@semplaine.fr, Le présent marché débute à sa date de notification et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. La durée prévisionnelle du marché est estimée à 4 mois, y compris période de préparation de chantier d'un (1) mois et hors réalisation du plan de retrait de 30 jours Conformément à l'article R. 2112-14 du CCP, le Prix Global et Forfaitaire n'est pas révisable si la durée du marché est inférieure ou égale à 3 mois (trois) et du fait de la nature des prestations. L'instance chargée des procédures de recours et pouvant communiquer des informations sur les recours est : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 Téléphone : 01 44 59 44 00 Télécopie : 01 44 59 46 46 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr 25-50907 3.2.5 SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT 2025-05-05 2025-06-03T12:00:00 2025-06-04 87 Démolition 93 Travaux de désamiantage-curage Avis de marché - Avis n° 25-50907 du 05/05/2025
Avis de marché
Département(s) de publication : 93
Annonce n° 25-50907
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Maîtrise d'ouvrage : Commune d'Epinay-sur-Seine 1-3, rue Quétigny 93800 EPINAY-SUR-SEINE Mandataire agissant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage SPL Plaine Commune Développement 36, avenue Amilcar Cabral 93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 79029815200014
Ville : ST DENIS
Code postal : 93210
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 93
Section 2 - Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://marches.maximilien.fr/
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Oui
Nom du contact : Mohamed HAMZAOUI
Adresse mail du contact : Mhamzaoui@semplaine.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 149178363
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 03/06/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de désamiantage-curage
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262660
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le marché a pour objet la réalisation de travaux de désamiantage et curage de l'ensemble des locaux de l'ancienne poste et du trésor public. Ces travaux interviennent au préalable des travaux de requalification/réhabilitation des anciens locaux de la poste et du trésor public.
Lieu principal d'exécution du marché : Epinay-Sur-Seine
Durée du marché (en mois) : 4
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Date de visite obligatoire : -Le jeudi 15 mai 2025 à 14H00 -Le mardi 20 mai 2025 à 9H00
Autres informations complémentaires : Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 1.La valeur technique de l'offre : 60 points Celle-ci sera appréciée sur la base sur la base du mémoire justificatif et présentant : (i)l'organisation en tant que moyens humains et techniques - 15 points ; (ii)la méthodologie appliquée à la réalisation des prestations - 30 points ; (iii)la démarche qualité, sécurité et environnement - 15 points ; 2.Le prix des prestations : 40 points. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats ayant présenté les meilleures offres initiales - au maximum trois (3) - en application des critères de jugement des offres précisés au §7.2 du RC. Les négociations pourront porter sur le contenu de l'offre technique et financière. Elles pourront se dérouler en présentiel, en distanciel ou par écrit via le profil d'acheteur MAXIMILIEN. Dans tous les cas, elles se déroulent selon les mêmes modalités pour la totalité des opérateurs invités à négocier. À l'issue de la négociation, chaque soumissionnaire pourra soit maintenir son offre initiale, soit transmettre une nouvelle offre apportant des compléments et/ou des modifications à son offre initiale, via le profil d'acheteur et dans le respect du délai fixé par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur se réserve cependant le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. Le délai de validité des offres : Offres initiales : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Offres finales (en cas de négociations) : 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres finales. Les règlements sont effectués par virement bancaire. Le délai de paiement des demandes de règlement est de 30 jours. Avance de 10 % Retenue de garantie de 5 % Concernant la visite : Lieu de rendez-vous : à l'angle de la rue de paris et maréchal maison à Epinay sur seine (93) présence. A cet effet, les candidats sont invités à contacter la personne suivante à partir du lundi 5 mai 2025 : Christine CHOULET-VARNIER ou Mohamed HAMZAOUI ou Valéry DUFLOS SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT 36, avenue Amilcar Cabral, 93210 SAINT DENIS cchoulet@semplaine.fr, mhamzaoui@semplaine.fr, vduflos@semplaine.fr, Le présent marché débute à sa date de notification et s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. La durée prévisionnelle du marché est estimée à 4 mois, y compris période de préparation de chantier d'un (1) mois et hors réalisation du plan de retrait de 30 jours Conformément à l'article R. 2112-14 du CCP, le Prix Global et Forfaitaire n'est pas révisable si la durée du marché est inférieure ou égale à 3 mois (trois) et du fait de la nature des prestations. L'instance chargée des procédures de recours et pouvant communiquer des informations sur les recours est : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 Téléphone : 01 44 59 44 00 Télécopie : 01 44 59 46 46 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/05/2025
]]>

L’essentiel du marché

Informations pratiques

]]>