16 https://www.louvre.fr/ ORG-0001 MUSEE DU LOUVRE Musée du Louvre DFJM-SDJAP-SCP Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 18004623700012 Sarah Jeldi +33 140206775 +33 140205268 sarah.jeldi@louvre.fr ORG-0002 Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy Paris cedex 04 75181 FR101 FRA 177500005500013 +33 144594400 +33 144594400 greffe.ta-paris@juradm.fr 2.3 eforms-sdk-1.13 ead74673-afc0-4fc4-b2a1-b91bd28977ec 8f3c9ff0-0d46-422c-a889-94a8cdd4485a 2025-10-08+02:00 19:58:55+02:00 06 32014L0024 cn-standard FRA body-pl rcr ORG-0001 epo-procurement-document 11 11 open false 2025-102MA112M Le présent marché concerne les travaux de « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lots n°02 à 12 Le présent marché concerne les travaux de « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lots n°02 à 12 : LOT 02 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage LOT 03 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie LOT 04 Verrières - Charpente métallique - Dépollution LOT 05 Menuiserie intérieure LOT 06 Menuiseries extérieures bois LOT 07 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques LOT 08 Plâtrerie - Staff & Stuc LOT 09 Peinture décorative & courante LOT 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage LOT 11 CVC - Plomberie - Sanitaire LOT 12 Ascenseurs et élévateurs L'ensemble des travaux attendus, modalités d'exécution et contraintes de chantier sont détaillés dans le cahier des clauses techniques communes (CCTC ou LOT 00 : CLAUSES COMMUNES À TOUS LES LOTS) commun à l'ensemble des lots et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chaque lot. works I. Procédure : Le marché est passé selon une procédure d'appel d'offre ouvert en application des articles L. 2124-2, R.2124-2 1°et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. II- Décomposition des lots : L'ensemble des travaux de l'opération globale « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » sera réalisé en douze (12) lots (allotissement conformément aux articles L.2113-11 et R.2113-1 et suivants du Code de la commande publique), chaque lot faisant l'objet d'un marché propre. La présente consultation concerne les lots 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 12 : LOT 02 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage LOT 03 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie LOT 04 Verrières - Charpente métallique - Dépollution LOT 05 Menuiserie intérieure LOT 06 Menuiseries extérieures bois LOT 07 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques LOT 08 Plâtrerie - Staff & Stuc LOT 09 Peinture décorative & courante LOT 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage LOT 11 CVC - Plomberie - Sanitaire LOT 12 Ascenseurs et élévateurs La présente consultation concerne les lots 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 12. Le lot n°1 a fait l'objet d'une consultation séparée. Chaque lot ainsi identifié fait l'objet d'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement à la réalisation des autres marchés. Chaque lot donne lieu à la conclusion d'un marché. Il est possible de soumettre des offres pour un, plusieurs lots ou pour tous les lots. III - Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) Les lots n° 03, 07 et 12 comportent une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) décrite dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot. IV - Forme du marché : Les lots sont rémunérés par un prix global et forfaitaire. V- Clause d'insertion par l'activité économique :En application de l'article L.2112-2 du Code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique. (article 4.10 du CCAP). VI - Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification, conformément aux articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du Code de la commande publique. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achèvement des garanties contractuelles. Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation définie à l'article 14.1 du CCAP et le délai d'exécution des travaux défini à l'article 14.2 du CCAP, est fixé à 32 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. Conformément à l'article 18.1.4 du CCAG/Travaux, dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les périodes d'intervention relatives à chaque lot. Les délais intermédiaires des travaux découlent du calendrier prévisionnel d'exécution. Les travaux seront réalisés selon les délais précisés à l'article 14 du CCAP. VII- Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (Dce) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2864742&orgAcronyme=f5j L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par le musée du Louvre (Epml) aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'Epml décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre. VIII- Les candidats doivent remettre obligatoirement leur pli par voie électronique uniquement sur la plate-forme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation (RC). Remarque importante: Les candidats recevront l'envoi d'éventuelles demandes, par voie électronique uniquement via la plateforme de dématérialisation. IX - -Concernant la capacité économique et financière : Pour la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,(ou depuis la date de création de l'entreprise si celle-ci est inférieure à trois (3) ans). -Concernant les capacités techniques et professionnelles : une déclaration sur l'honneur concernant les effectifs du candidat, ou de chaque membre du groupement, candidat le cas échéant, et l'importance du personnel d'encadrement pour chacun des trois (3) derniers exercices (ou depuis la date de création de l'entreprise si celle-ci est inférieure à trois (3) ans). Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. Justifications spécifiques à chaque lot à produire quant aux qualités et capacités du candidat (certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants , etc.) : voir la liste par lot à l'article 5.1 du règlement de consultation (RC) - les pièces de la candidatures : cf à l'article 5.1 du RC - Admission des candidatures : cf. article 6 du RC - Critères de jugement des offres : cf. article 7 du RC. X- Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : L'exécution des prestations pourra être attribuée à un opérateur économique isolé ou à des opérateurs économiques groupés. Néanmoins, en application du deuxième alinéa de l'article R. 2142-22 du Code de la commande publique, la forme souhaitée par l'EPML est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est un groupement conjoint sans que le mandataire ne soit solidaire, il se verra contraint d'assurer sa transformation, après attribution du marché. Article R. 2142-21 du Code de la commande publique également applicable à la consultation. XII - Les modes de règlement du marché : Mode de règlement du marché : mandat administratif suivi d'un virement bancaire. L'unité de compte du marché est l'euro. Délai global de paiement, qui démarre à compter de la réception de la demande de paiement : 30 (trente) jours. Les prestations sont financées par imputation au budget de l'établissement. Sauf refus du titulaire, une avance peut être accordée (dans les conditions des articles R. 2191-3 à R. 2191-18 du Code de la commande publique et 10.5 du CCAP. (le taux de l'avance de chaque lot est renseigné larticle 10.5 du CCAP). Garanties exigées : Le présent marché fera l'objet d'une retenue de garantie dans les conditions prévues au CCAP ainsi qu'aux articles R.2191-32 à R.2191-34 et R.2191-36 à R.2191-42 du Code de la commande publique. En effet, en application de l'article R.2191-33 du Code de la commande publique, une retenue de garantie de 5% du montant total du marché est appliquée. Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux est de 3 % Les autres modalités financières et de règlement figurent au CCAP. XIII .Description succincte des critères relatifs à la situation personnelle des soumissionnaires susceptibles d'entraîner leur exclusion : les motifs d'exclusion sont définis dans le règlement de la consultation. XIV : En application de l'article R. 2143-4 du Code de la commande publique, le candidat pourra remettre à l'appui de sa candidature un document unique de marché européen (Dume) qui remplace l'ensemble des attestations et déclarations sur l'honneur demandées. XV Visite : La visite du site est obligatoire: Cf. règlement de consultation (RC)Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées à l'avance auprès selon les modalités décrites au RC. XVI - Précisions sur valeur estimée (Ht) : le montant indiqué (31 861 879, 48 euros Ht) correspond à l'estimation de l'ensemble des lots, objet de la présent consultation, à savoir, les lots 02 à 12. XVII. Langue dans laquelle est rédigé l'avis et est publié : l'avis de publicité est rédigé et publié en français. XVIII. Le marché comporte une clause environnementale : cf article 4.11 du CCAP. XIX. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. :01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunaladministratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr http://paris.tribunaladministratif.fr/Informationspratiques/Accesetcoordonnees 31861879.48 45000000 45212314 45454100 EPML Paris cedex 01 75058 FR101 FRA LOT-0001 no-eu-funds 2025-102M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-102M (lot 2) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lot 2 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage lot n°2 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0002 no-eu-funds 2025-103M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-103M (lot 3) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lot 3 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie Le présent marché concerne les travaux de « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot n°3 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie works Le n° 03, comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) décrite dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot. 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0003 no-eu-funds 2025-104M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-104M (lot 4) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 4 Verrières - Charpente métallique - Dépollution lot n°4 Verrières - Charpente métallique - Dépollution works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0004 no-eu-funds 2025-105M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-105M (lot 5) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 5 Menuiserie intérieure lot 5 Menuiserie intérieure works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0005 no-eu-funds 2025-106M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-106M (lot 6) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 6 Menuiseries extérieures bois lot 6 Menuiseries extérieures bois works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0006 no-eu-funds 2025-107M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-107M (lot 7) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 7 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques lot 7 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques works Le n° 07, comporte des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) décrites dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot. 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0007 no-eu-funds 2025-108M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-108M (lot 8) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 8 Plâtrerie - Staff & Stuc Lot 8 Plâtrerie - Staff & Stuc works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0008 no-eu-funds 2025-109M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-109M (lot 9) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 9 Peinture décorative & courante Lot 9 Peinture décorative & courante works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0009 no-eu-funds 2025-110M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-110M (lot 10) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage Lot 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0010 no-eu-funds 2025-111M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-111M (lot 11) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 11 CVC - Plomberie - Sanitaires Lot 11 CVC - Plomberie - Sanitaire works 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 LOT-0011 no-eu-funds 2025-112M non-restricted-document https://www.marches-publics.gouv.fr none epo-procurement-document performance no required not-allowed quality Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution price Critère 2 : Prix noté sur 40% ORG-0001 ORG-0001 https://www.marches-publics.gouv.fr ORG-0001 ORG-0001 180 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre. ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA false false required true 2025-11-21+02:00 12:00:00+02:00 00:00:00+02:00 false none none 2025-112M (lot 12) TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - LOT 12 Ascenseurs et élévateurs LOT 12 Ascenseurs et élévateurs works Le n°12, comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) décrite dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot. 45000000 45212314 45454100 EPML Musée du Louvre Paris cedex 01 75058 FR101 FRA 32 25-112173 3.2.5 MUSEE DU LOUVRE 2025-10-10 2025-11-21T12:00:00+02:00 2026-01-08 345 Tous corps d'état 75 Le présent marché concerne les travaux de « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D Avis de marché - Avis n° 25-112173 du 08/10/2025
Avis de marché
Département(s) de publication : 75
Annonce n° 25-112173
Section 1 - Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel : MUSEE DU LOUVRE
Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et culte
Section 2 - Procédure
2.1 Procédure
Titre : Le présent marché concerne les travaux de « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lots n°02 à 12
Description : Le présent marché concerne les travaux de « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lots n°02 à 12 : LOT 02 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage LOT 03 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie LOT 04 Verrières - Charpente métallique - Dépollution LOT 05 Menuiserie intérieure LOT 06 Menuiseries extérieures bois LOT 07 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques LOT 08 Plâtrerie - Staff & Stuc LOT 09 Peinture décorative & courante LOT 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage LOT 11 CVC - Plomberie - Sanitaire LOT 12 Ascenseurs et élévateurs L'ensemble des travaux attendus, modalités d'exécution et contraintes de chantier sont détaillés dans le cahier des clauses techniques communes (CCTC ou LOT 00 : CLAUSES COMMUNES À TOUS LES LOTS) commun à l'ensemble des lots et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chaque lot.
Identifiant de la procédure : 8f3c9ff0-0d46-422c-a889-94a8cdd4485a
Identifiant interne : 2025-102MA112M
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA : 31,861,879.48 Euro
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires : I. Procédure : Le marché est passé selon une procédure d'appel d'offre ouvert en application des articles L. 2124-2, R.2124-2 1°et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. II- Décomposition des lots : L'ensemble des travaux de l'opération globale « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » sera réalisé en douze (12) lots (allotissement conformément aux articles L.2113-11 et R.2113-1 et suivants du Code de la commande publique), chaque lot faisant l'objet d'un marché propre. La présente consultation concerne les lots 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 12 : LOT 02 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage LOT 03 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie LOT 04 Verrières - Charpente métallique - Dépollution LOT 05 Menuiserie intérieure LOT 06 Menuiseries extérieures bois LOT 07 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques LOT 08 Plâtrerie - Staff & Stuc LOT 09 Peinture décorative & courante LOT 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage LOT 11 CVC - Plomberie - Sanitaire LOT 12 Ascenseurs et élévateurs La présente consultation concerne les lots 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 et 12. Le lot n°1 a fait l'objet d'une consultation séparée. Chaque lot ainsi identifié fait l'objet d'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement à la réalisation des autres marchés. Chaque lot donne lieu à la conclusion d'un marché. Il est possible de soumettre des offres pour un, plusieurs lots ou pour tous les lots. III - Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) Les lots n° 03, 07 et 12 comportent une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) décrite dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot. IV - Forme du marché : Les lots sont rémunérés par un prix global et forfaitaire. V- Clause d'insertion par l'activité économique :En application de l'article L.2112-2 du Code de la commande publique, l'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique. (article 4.10 du CCAP). VI - Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification, conformément aux articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du Code de la commande publique. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achèvement des garanties contractuelles. Le délai global d'exécution du marché, qui comprend la période de préparation définie à l'article 14.1 du CCAP et le délai d'exécution des travaux défini à l'article 14.2 du CCAP, est fixé à 32 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation. Conformément à l'article 18.1.4 du CCAG/Travaux, dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les périodes d'intervention relatives à chaque lot. Les délais intermédiaires des travaux découlent du calendrier prévisionnel d'exécution. Les travaux seront réalisés selon les délais précisés à l'article 14 du CCAP. VII- Les candidats pourront retirer le dossier de consultation (Dce) gratuitement sur la plateforme PLACE à l'adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2864742&orgAcronyme=f5j L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plateforme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par le musée du Louvre (Epml) aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'Epml décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre. VIII- Les candidats doivent remettre obligatoirement leur pli par voie électronique uniquement sur la plate-forme des achats de l'État. Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation (RC). Remarque importante: Les candidats recevront l'envoi d'éventuelles demandes, par voie électronique uniquement via la plateforme de dématérialisation. IX - -Concernant la capacité économique et financière : Pour la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,(ou depuis la date de création de l'entreprise si celle-ci est inférieure à trois (3) ans). -Concernant les capacités techniques et professionnelles : une déclaration sur l'honneur concernant les effectifs du candidat, ou de chaque membre du groupement, candidat le cas échéant, et l'importance du personnel d'encadrement pour chacun des trois (3) derniers exercices (ou depuis la date de création de l'entreprise si celle-ci est inférieure à trois (3) ans). Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat. Justifications spécifiques à chaque lot à produire quant aux qualités et capacités du candidat (certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants , etc.) : voir la liste par lot à l'article 5.1 du règlement de consultation (RC) - les pièces de la candidatures : cf à l'article 5.1 du RC - Admission des candidatures : cf. article 6 du RC - Critères de jugement des offres : cf. article 7 du RC. X- Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : L'exécution des prestations pourra être attribuée à un opérateur économique isolé ou à des opérateurs économiques groupés. Néanmoins, en application du deuxième alinéa de l'article R. 2142-22 du Code de la commande publique, la forme souhaitée par l'EPML est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est un groupement conjoint sans que le mandataire ne soit solidaire, il se verra contraint d'assurer sa transformation, après attribution du marché. Article R. 2142-21 du Code de la commande publique également applicable à la consultation. XII - Les modes de règlement du marché : Mode de règlement du marché : mandat administratif suivi d'un virement bancaire. L'unité de compte du marché est l'euro. Délai global de paiement, qui démarre à compter de la réception de la demande de paiement : 30 (trente) jours. Les prestations sont financées par imputation au budget de l'établissement. Sauf refus du titulaire, une avance peut être accordée (dans les conditions des articles R. 2191-3 à R. 2191-18 du Code de la commande publique et 10.5 du CCAP. (le taux de l'avance de chaque lot est renseigné larticle 10.5 du CCAP). Garanties exigées : Le présent marché fera l'objet d'une retenue de garantie dans les conditions prévues au CCAP ainsi qu'aux articles R.2191-32 à R.2191-34 et R.2191-36 à R.2191-42 du Code de la commande publique. En effet, en application de l'article R.2191-33 du Code de la commande publique, une retenue de garantie de 5% du montant total du marché est appliquée. Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux est de 3 % Les autres modalités financières et de règlement figurent au CCAP. XIII .Description succincte des critères relatifs à la situation personnelle des soumissionnaires susceptibles d'entraîner leur exclusion : les motifs d'exclusion sont définis dans le règlement de la consultation. XIV : En application de l'article R. 2143-4 du Code de la commande publique, le candidat pourra remettre à l'appui de sa candidature un document unique de marché européen (Dume) qui remplace l'ensemble des attestations et déclarations sur l'honneur demandées. XV Visite : La visite du site est obligatoire: Cf. règlement de consultation (RC)Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées à l'avance auprès selon les modalités décrites au RC. XVI - Précisions sur valeur estimée (Ht) : le montant indiqué (31 861 879, 48 euros Ht) correspond à l'estimation de l'ensemble des lots, objet de la présent consultation, à savoir, les lots 02 à 12. XVII. Langue dans laquelle est rédigé l'avis et est publié : l'avis de publicité est rédigé et publié en français. XVIII. Le marché comporte une clause environnementale : cf article 4.11 du CCAP. XIX. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. :01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr, adresse internet : http://paris.tribunaladministratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : Greffe.taparis@juradm.fr http://paris.tribunaladministratif.fr/Informationspratiques/Accesetcoordonnees
Base juridique :
Directive 2014/24/UE
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 11
Conditions du marché :
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 11
Section 5 - Lot
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lot 2 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage
Description : lot n°2 Fondations spéciales - G-O - Démol. & Curage
Identifiant interne : 2025-102M (lot 2)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0002
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - Lot 3 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie
Description : Le présent marché concerne les travaux de « REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot n°3 Maçonnerie pierre de taille - Marbrerie
Identifiant interne : 2025-103M (lot 3)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le n° 03, comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) décrite dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0003
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 4 Verrières - Charpente métallique - Dépollution
Description : lot n°4 Verrières - Charpente métallique - Dépollution
Identifiant interne : 2025-104M (lot 4)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0004
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 5 Menuiserie intérieure
Description : lot 5 Menuiserie intérieure
Identifiant interne : 2025-105M (lot 5)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0005
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 6 Menuiseries extérieures bois
Description : lot 6 Menuiseries extérieures bois
Identifiant interne : 2025-106M (lot 6)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0006
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 7 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques
Description : lot 7 Métallerie - Ferronnerie - menuiseries métalliques
Identifiant interne : 2025-107M (lot 7)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le n° 07, comporte des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) décrites dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0007
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 8 Plâtrerie - Staff & Stuc
Description : Lot 8 Plâtrerie - Staff & Stuc
Identifiant interne : 2025-108M (lot 8)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0008
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 9 Peinture décorative & courante
Description : Lot 9 Peinture décorative & courante
Identifiant interne : 2025-109M (lot 9)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0009
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage
Description : Lot 10 Electricité CFA-CFO - Sûreté - Eclairage
Identifiant interne : 2025-110M (lot 10)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0010
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - lot 11 CVC - Plomberie - Sanitaires
Description : Lot 11 CVC - Plomberie - Sanitaire
Identifiant interne : 2025-111M (lot 11)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0011
Titre : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES ESPACES MUSEOGRAPHIQUES DU PARCOURS ROMAIN ET DE LA CREATION DU PARCOURS BYZANTIN ET DES CHRETIENTES EN ORIENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE » - LOT 12 Ascenseurs et élévateurs
Description : LOT 12 Ascenseurs et élévateurs
Identifiant interne : 2025-112M (lot 12)
5.1.1 Objet
Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45454100 Travaux de réfection
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale : EPML Musée du Louvre
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Informations complémentaires :
5.1.3 Durée estimée
Durée : 32 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée : La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Informations complémentaires : Le n°12, comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) décrite dans le CCTP propre à chaque lot et la DPGF propre à chaque lot.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère :
Type : Qualité
Description : Qualité et valeur technique de l'offre notées sur 60% : Sous-critère 1.1 noté sur 10% : Moyen humains et techniques que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre pour la préparation de chantier et l'exécution des travaux Sous-critère 1.2 noté sur 15% : Organisation de chantier, compréhension des contraintes et modalités d'intervention sur le site du Louvre en site occupé Sous-critère 1.3 noté sur 25% : Mode opératoire des travaux et mises en oeuvre Sous-critère 1.4 noté sur 10% : Planning d'exécution
Critère :
Type : Prix
Description : Critère 2 : Prix noté sur 40%
5.1.11 Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://www.marches-publics.gouv.fr
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://www.marches-publics.gouv.fr
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 21/11/2025 à 12:00
Date limite de validité de l’offre : 180 Jour
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés : Non
Facturation en ligne : Requise
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre :
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation : Tribunal administratif de Paris
Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;- le recours prévu a l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;- un recours de pleine juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Paris
Organisation qui reçoit les demandes de participation : MUSEE DU LOUVRE
Organisation qui traite les offres : MUSEE DU LOUVRE
Section 8 - Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel : MUSEE DU LOUVRE
Numéro d’enregistrement : 18004623700012
Adresse postale : Musée du Louvre DFJM-SDJAP-SCP
Ville : Paris cedex 01
Code postal : 75058
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Point de contact : Sarah Jeldi
Adresse électronique : sarah.jeldi@louvre.fr
Téléphone : +33 140206775
Télécopieur : +33 140205268
Adresse internet : https://www.louvre.fr/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel : Tribunal administratif de Paris
Numéro d’enregistrement : 177500005500013
Adresse postale : 7 rue de Jouy
Ville : Paris cedex 04
Code postal : 75181
Subdivision pays (NUTS) : Paris ( FR101 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-paris@juradm.fr
Téléphone : +33 144594400
Télécopieur : +33 144594400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : ead74673-afc0-4fc4-b2a1-b91bd28977ec - 06
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 08/10/2025 à 19:58
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/10/2025
]]>

L’essentiel du marché

]]>