Section 2 -
Procédure
2.1
Procédure
Titre
:
Travaux d'exploitation sur les réseaux d'eau potable de la Régie des Eaux de la Seine et de l'Orge
Description
:
Les travaux à réaliser sont précisés à l'entrepreneur au fur et à mesure des besoins du maître d'ouvrage. A titre informatif et d'une manière non-exhaustive, cela comprend des travaux d'entretien sur les réseaux d'eau potable, de création ou de renouvellement d'ouvrages ou branchements, de réparation de fuites, des interventions de fontainerie sur les réseaux et les postes de comptage, un dispositif d'astreinte…
Identifiant de la procédure
:
fe2fa2c2-7669-463d-8053-d5922c72e605
Identifiant interne
:
2025-02
Type de procédure
:
Ouverte
La procédure est accélérée
:
non
2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45232150
Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44162500
Conduites d'eau potable
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45231112
Installation de réseau de conduites
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232151
Travaux de remise à neuf de conduites d'eau
2.1.4
Informations générales
Informations complémentaires
:
L'accord-cadre porte sur des travaux d'exploitation sur les réseaux d'eau potable de la Régie des Eaux de la Seine et de l'Orge
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
Section 5 -
Lot
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0000
Titre
:
Travaux d'exploitation sur les réseaux d'eau potable de la Régie des Eaux de la Seine et de l'Orge
Description
:
Les travaux à réaliser sont précisés à l'entrepreneur au fur et à mesure des besoins du maître d'ouvrage. A titre informatif et d'une manière non-exhaustive, cela comprend des travaux d'entretien sur les réseaux d'eau potable, de création ou de renouvellement d'ouvrages ou branchements, de réparation de fuites, des interventions de fontainerie sur les réseaux et les postes de comptage, un dispositif d'astreinte…
Identifiant interne
:
T-PF-1675660
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45232150
Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
44162500
Conduites d'eau potable
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45231112
Installation de réseau de conduites
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232151
Travaux de remise à neuf de conduites d'eau
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
01/11/2025
Durée
:
12
Mois
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
3
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici
:
Le marché est conclu pour une durée d'1 an à compter de sa notification, reconductible de manière tacite 3 fois pour une durée de 1 an, soit une durée maximale de 4 ans
5.1.6
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Informations relatives aux avis antérieurs
:
Identifiant de l’avis antérieur
:
442228-2025
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique de l'offre
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
45
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Délai d'exécution
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
15
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Melun
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
:
Tribunal administratif de Melun
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
Section 6 -
Résultats
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure
:
3,000,000
Euro
6.1
Résultat – Identifiants des lots
:
LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre
:
Valeur maximale de l’accord-cadre
:
3,000,000
Euro
6.1.2
Informations sur les lauréats
Lauréat
:
Nom officiel
:
GRANDS TRAVAUX DE L ORGE
Offre
:
Identifiant de l’offre
:
TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots
:
LOT-0000
Valeur de l'offre
:
3,000,000
Euro
L’offre est une variante
:
non
Sous-traitance
:
Pas encore connu
Informations relatives au marché
:
Identifiant du marché
:
2025-02
Titre
:
Travaux d'exploitation sur les réseaux d'eau potable de la Régie des Eaux de la Seine et de l'Orge
Date de conclusion du marché
:
07/11/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre
:
non
6.1.4
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues
:
Type de soumissions reçues
:
Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues
:
0
Section 8 -
Organisations
8.1
ORG-0001
Nom officiel
:
Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement
:
4B2B8014-F77A-0E3C-5826A4D9CAF6F6AA
Ville
:
Seyssinet-Pariset
Code postal
:
38170
Subdivision pays (NUTS)
:
Isère
(
FRK24
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
publications-joue@aws-france.com
Téléphone
:
+33480041260
Rôles de cette organisation
:
TED eSender
8.1
ORG-0002
Nom officiel
:
REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE L'ORGE (RESO)
Numéro d’enregistrement
:
80907
Adresse postale
:
2 Avenue Youri Gagarine
Ville
:
Vitry-Sur-Seine
Code postal
:
94400
Subdivision pays (NUTS)
:
Val-de-Marne
(
FR107
)
Pays
:
France
Point de contact
:
DEFFONTAINES Quentin
Adresse électronique
:
isabelle.lim@grandorlyseinebievre.fr
Téléphone
:
0180369194
Adresse internet
:
http://www.eauxseinebievreorge.fr
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
8.1
ORG-0003
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Melun
Numéro d’enregistrement
:
4B2B803D-E757-56AF-9BFE10CDDDC3BA40
Adresse postale
:
43, rue du Général de Gaulle
Ville
:
Melun
Code postal
:
77008
Subdivision pays (NUTS)
:
Seine-et-Marne
(
FR102
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
greffe.ta-melun@juradm.fr
Téléphone
:
0160566630
Télécopieur
:
0160566610
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1
ORG-0004
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Melun
Numéro d’enregistrement
:
4B2B804D-A24E-ACEE-A2561883B44671DB
Adresse postale
:
43, rue du Général de Gaulle
Ville
:
Melun
Code postal
:
77008
Subdivision pays (NUTS)
:
Seine-et-Marne
(
FR102
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
greffe.ta-melun@juradm.fr
Téléphone
:
0160566630
Télécopieur
:
0160566610
Rôles de cette organisation
:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1
ORG-0005
Nom officiel
:
GRANDS TRAVAUX DE L ORGE
Taille de l’opérateur économique
:
Grande
Numéro d’enregistrement
:
1675660-1-0-1
Adresse postale
:
16 Av Condorcet
Ville
:
Saint-Michel-Sur-Orge
Code postal
:
91240
Subdivision pays (NUTS)
:
Essonne
(
FR104
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
gto@gto-tp.fr
Téléphone
:
01 69 25 10 10
Rôles de cette organisation
:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaire
:
{code|name|eforms-country.FRA}
Lauréat de ces lots
:
LOT-0000
Section 11 -
Informations relatives à l’avis
11.1
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
c8716921-c964-4f6a-ab5f-79e90a26ebb2
-
01
Type de formulaire
:
Résultats
Type d’avis
:
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis
:
10/11/2025
à 14:18
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
11.2
Informations relatives à la publication