Avis de marché - Avis n° 25-136216 du 10/12/2025

17 https://www.transamo.fr/ https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_Ls9xGJZZzB ORG-0001 TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER 3 allée de Grenelle - immeuble Crystal Issy les moulineaux 92130 FRD11 FRA 39966390500061 Sarah CHAOUAT 0157759400 sarah.chaouat@transamo.com https://www.caen.tribunal-administratif.fr/ ORG-0002 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN 3 rue Arthur Leduc BP 25086 Caen 14050 FRD11 FRA 17140005400010 0231707272 greffe.ta-caen@juradm.fr 2.3 eforms-sdk-1.13 f5ea7b23-ccdd-4a7a-af95-da7d351d3559 749f7776-6268-4e36-abc9-74d2535c1767 2025-12-10+02:00 16:57:49+02:00 01 32014L0025 cn-standard FRA https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp urttb ORG-0001 epo-notice exg-natl 1 2 GLO-0001 LOT-0001 LOT-0002 Procédure avec négociation en deux etapes: 1ere phase: phase candidatures et 2eme phase: phase offres oth-mult E3.16-E3.17 Marché de travaux Aménagements urbains (Lot 1: AU 1 et Lot 2: AU2) Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d'aménagements urbains dans le cadre de l'opération tramway. Ces travaux concernent principalement : - La signalisation, le balisage et la protection de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l'ensemble du réseau routier concerné, - La démolition et évacuation des revêtements existants, - La dépose et évacuations des émergences en place, - Les terrassements préalables à la mise en œuvre des couches de forme, - Le terrassement des fosses d'arbre, - La réalisation de maçonneries et de petit génie civil, - La réalisation des massifs de fondation des poteaux LAC, - La réalisation du génie civil de la multitubulaire tramway, - La réalisation du génie civil éclairage, signalisation tricolore, MANT, etc..., - La réalisation de l'assainissement des EP de surface y compris bassins d'infiltration sous plateforme, - La fourniture et mise œuvre des matériaux pour réalisation des couches de formes, - La fourniture et mise en œuvre des matériaux pour réalisation des structures de chaussées, stationnement, trottoirs, piste cyclable, plateforme tramway et quais de stations, - La fourniture, hors pierres naturelles, et mise en œuvre des matériaux pour réalisation des revêtements de chaussées, stationnement, trottoirs, piste cyclable, plateforme tramway et quais de stations, - La fourniture et pose de bordures béton de tous types (GLO, voirie, piste cyclable et trottoir), - La pose de bordures en pierres naturelles de tous types (GLO, quais de station, voirie, piste cyclable et trottoir), - La fourniture et pose des dalles podotactiles, - La fourniture et pose des voliges acier galvanisées, - L'ensemble des prestations liées au raccordement à la voirie existante, - La fourniture et pose des mobiliers urbains (corbeilles, bancs, potelets, etc...), - La fourniture et pose de la signalisation de police et jalonnement, - La réalisation de la signalisation horizontale works Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : >55 000 000 Euros annuel sur les 3 derniers exercices pour le lot 1 > 75 000 000 Euros annuel sur les 3 derniers exercices pour le lot 2 Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP : • Voirie - FNTP 321 - Voirie à trafic important - Assise de chaussée - FNTP 3221 : Voirie à trafic important - Enrobés classiques - FNTP 341 : Chaussées urbaines - Assise de chaussée - FNTP 3421 : Chaussées urbaines - Enrobés classiques - FNTP 3424 : Chaussées urbaines -Enrobés recyclés - FNTP 3431 : Bétons sous circulation motorisée - FNTP 3432 : Bétons sans circulation motorisée - FNTP 3451 : Pavés et dalles en pierre naturelle - FNTP 346 : Pose de bordures chainettes et caniveaux - FNTP 347 : Petits ouvrages divers en maçonneries - FNTP 3611 : Traitement technique de surface des bétons - FNTP 363 : Réfection et remblais de tranchée - FNTP 3642 : Réfections sur tranchée de couches d'assise ou de surface • Terrassements : - FNTP 2321 : Travaux de terrassements courants en milieu urbain - FNTP 234 : Couche de forme en matériaux granulaires • Equipements, signalisation : - FNTP 3713 : Mise en oeuvre de marquage routier par moyens mécaniques poussés ou autotractés - FNTP 372 : Pose de mobiliers urbains - FNTP 3762 : Pose de panneaux de signalisation directionnelle - FNTP 3763 : Pose de panneaux de signalisation de police • Réseaux, assainissement : - FNTP 5143 : Construction de réseau d'eau hors nappe - FNTP5162 : Pose de canalisation EP<600 • Fourreaux - FNTP 681 : Pose de tubes PVC telecom SLT FNTP: 2422: Micropieux Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, l'entité adjudicatrice peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Les modalités du jugement des offres en phase offre sont définies au DCE. 0.00 45233120 45111000 45112100 45232130 45233293 45233294 45233221 45112000 Pour rappel, la procédure est décomposée en deux phases: une phase 1 : CANDIDATURE au cours de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront selectionnés et une phase 2: OFFRES au cours de laquelle l'attributaire sera désigné. La date indiquée au présent avis concerne la date de remise des CANDIDATURES. Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture. Mode de règlement: virement bancaire. Les prestations feront l'objet d'une facture. Caen FRD11 FRA LOT-0001 true Conformément aux dispositions de l’article R2191-32 et suivants du Code de la commande publique, il est appliqué une retenue de garantie destinée à couvrir les réserves éventuellement formulées à la réception des travaux ainsi que les désordres pouvant survenir pendant le délai de garantie. Cette retenue de garantie est fixée à 3 % (trois pour cent) du montant initial TTC du marché. Elle est prélevée sur chaque acompte et le solde du marché. Le titulaire a toutefois la faculté, avant le premier acompte, de remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande d’un établissement financier agréé, selon les conditions fixées à l’article R2191-36 du Code de la commande publique. La mise en place d’une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée. La retenue de garantie, ou la garantie à première demande la remplaçant, est libérée un mois après l’expiration du délai de garantie, sous réserve de la levée de toutes les réserves prononcées lors de la réception des travaux. FRA DCE non-restricted-document https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_Ls9xGJZZzB Sur fonds propres epo-procurement-document none false performance Voir DCE no not-allowed ORG-0001 ORG-0001 https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_Ls9xGJZZzB ORG-0001 ORG-0001 ORG-0002 ORG-0002 ORG-0002 FRA allowed true 2026-01-14+02:00 12:00:00+02:00 false none none E3.16 Lot 1 AU 1 Travaux d'aménagements urbains entre la rue du Carel et Saint-Contest-Athéna, terminus Presqu'ile et terminus Hérouville Saint-Clair, et reprise de la rue de la Gare works La durée indiquée concerne le délai d'exécution 0.00 45233120 45111000 45112100 45112000 45232130 45233221 45233294 45233293 La durée du marché démarre à la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Le délai d’exécution (y compris période de préparation générale de 8 semaines et essais) est de 36 mois. • À compter de la notification du marché, • Jusqu’à la fin des prestations (hors période de garantie), y compris essais. FRD11 FRA 36 0 LOT-0002 no-eu-funds true Conformément aux dispositions de l’article R2191-32 et suivants du Code de la commande publique, il est appliqué une retenue de garantie destinée à couvrir les réserves éventuellement formulées à la réception des travaux ainsi que les désordres pouvant survenir pendant le délai de garantie. Cette retenue de garantie est fixée à 3 % (trois pour cent) du montant initial TTC du marché. Elle est prélevée sur chaque acompte et le solde du marché. Le titulaire a toutefois la faculté, avant le premier acompte, de remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande d’un établissement financier agréé, selon les conditions fixées à l’article R2191-36 du Code de la commande publique. La mise en place d’une caution personnelle et solidaire ne sera pas acceptée. La retenue de garantie, ou la garantie à première demande la remplaçant, est libérée un mois après l’expiration du délai de garantie, sous réserve de la levée de toutes les réserves prononcées lors de la réception des travaux. DCE ORG-0001 FRA DCE non-restricted-document https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2025_Ls9xGJZZzB Sur fonds propres epo-procurement-document none false performance voir DCE no not-allowed ORG-0001 ORG-0001 https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_Ls9xGJZZzB ORG-0001 ORG-0001 ORG-0002 ORG-0002 FRA allowed true 2026-01-14+02:00 12:00:00+02:00 false none none E3.17 Lot 2 AU2 Travaux d’aménagement urbains de la Place de la Mare à Pompidou et travaux de la zone de compensation, située à proximité de la voie ferrée au sud du parc des Expositions (chemin du Clos de Venoix). works 45233120 45111000 45112100 45112000 45232130 45233221 45233294 La durée du marché démarre à la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Le délai d’exécution (y compris période de préparation générale de 8 semaines et essais) est de 36 mois. • À compter de la notification du marché, • Jusqu’à la fin des prestations (hors période de garantie), y compris essais. FRD11 FRA 36 0 GLO-0001 Ce groupe de lots est composé de deux lots. 25-136216

3.2.5 TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER 2025-12-12 2026-01-19 87 Démolition 341 Terrassement 322 Signalisation 48 Canalisations 231 Mobilier urbain 14 Marché de travaux Aménagements urbains (Lot 1: AU 1 et Lot 2: AU2) Avis de marché - Avis n° 25-136216 du 10/12/2025

Avis de marché

Département(s) de publication : 14

Annonce n° 25-136216

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : TRANSAMO MANDATAIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER

Activité de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : Marché de travaux Aménagements urbains (Lot 1: AU 1 et Lot 2: AU2)

Description : Le présent marché a pour objet de réaliser les travaux d'aménagements urbains dans le cadre de l'opération tramway. Ces travaux concernent principalement : - La signalisation, le balisage et la protection de chantier propre aux interventions du Titulaire sur l'ensemble du réseau routier concerné, - La démolition et évacuation des revêtements existants, - La dépose et évacuations des émergences en place, - Les terrassements préalables à la mise en œuvre des couches de forme, - Le terrassement des fosses d'arbre, - La réalisation de maçonneries et de petit génie civil, - La réalisation des massifs de fondation des poteaux LAC, - La réalisation du génie civil de la multitubulaire tramway, - La réalisation du génie civil éclairage, signalisation tricolore, MANT, etc..., - La réalisation de l'assainissement des EP de surface y compris bassins d'infiltration sous plateforme, - La fourniture et mise œuvre des matériaux pour réalisation des couches de formes, - La fourniture et mise en œuvre des matériaux pour réalisation des structures de chaussées, stationnement, trottoirs, piste cyclable, plateforme tramway et quais de stations, - La fourniture, hors pierres naturelles, et mise en œuvre des matériaux pour réalisation des revêtements de chaussées, stationnement, trottoirs, piste cyclable, plateforme tramway et quais de stations, - La fourniture et pose de bordures béton de tous types (GLO, voirie, piste cyclable et trottoir), - La pose de bordures en pierres naturelles de tous types (GLO, quais de station, voirie, piste cyclable et trottoir), - La fourniture et pose des dalles podotactiles, - La fourniture et pose des voliges acier galvanisées, - L'ensemble des prestations liées au raccordement à la voirie existante, - La fourniture et pose des mobiliers urbains (corbeilles, bancs, potelets, etc...), - La fourniture et pose de la signalisation de police et jalonnement, - La réalisation de la signalisation horizontale

Identifiant de la procédure : 749f7776-6268-4e36-abc9-74d2535c1767

Identifiant interne : E3.16-E3.17

Type de procédure : Autre procédure en plusieurs étapes

Principales caractéristiques de la procédure : Procédure avec négociation en deux etapes: 1ere phase: phase candidatures et 2eme phase: phase offres

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux

Nomenclature principale ( cpv ): 45233120 Travaux de construction de routes

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112100 Travaux de creusement de tranchées

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233293 Installation de mobilier urbain

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233294 Installation de signalisation routière

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233221 Travaux de marquage routier

Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : Caen

Subdivision pays (NUTS) : Calvados ( FRD11 )

Pays : France

Informations complémentaires : Pour rappel, la procédure est décomposée en deux phases: une phase 1 : CANDIDATURE au cours de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront selectionnés et une phase 2: OFFRES au cours de laquelle l'attributaire sera désigné. La date indiquée au présent avis concerne la date de remise des CANDIDATURES. Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture. Mode de règlement: virement bancaire. Les prestations feront l'objet d'une facture.

2.1.3 Valeur

Valeur estimée hors TVA : 0 Euro

2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires : Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : >55 000 000 Euros annuel sur les 3 derniers exercices pour le lot 1 > 75 000 000 Euros annuel sur les 3 derniers exercices pour le lot 2 Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP : • Voirie - FNTP 321 - Voirie à trafic important - Assise de chaussée - FNTP 3221 : Voirie à trafic important - Enrobés classiques - FNTP 341 : Chaussées urbaines - Assise de chaussée - FNTP 3421 : Chaussées urbaines - Enrobés classiques - FNTP 3424 : Chaussées urbaines -Enrobés recyclés - FNTP 3431 : Bétons sous circulation motorisée - FNTP 3432 : Bétons sans circulation motorisée - FNTP 3451 : Pavés et dalles en pierre naturelle - FNTP 346 : Pose de bordures chainettes et caniveaux - FNTP 347 : Petits ouvrages divers en maçonneries - FNTP 3611 : Traitement technique de surface des bétons - FNTP 363 : Réfection et remblais de tranchée - FNTP 3642 : Réfections sur tranchée de couches d'assise ou de surface • Terrassements : - FNTP 2321 : Travaux de terrassements courants en milieu urbain - FNTP 234 : Couche de forme en matériaux granulaires • Equipements, signalisation : - FNTP 3713 : Mise en oeuvre de marquage routier par moyens mécaniques poussés ou autotractés - FNTP 372 : Pose de mobiliers urbains - FNTP 3762 : Pose de panneaux de signalisation directionnelle - FNTP 3763 : Pose de panneaux de signalisation de police • Réseaux, assainissement : - FNTP 5143 : Construction de réseau d'eau hors nappe - FNTP5162 : Pose de canalisation EP<600 • Fourreaux - FNTP 681 : Pose de tubes PVC telecom SLT FNTP: 2422: Micropieux Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, l'entité adjudicatrice peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Les modalités du jugement des offres en phase offre sont définies au DCE.

Base juridique :

Directive 2014/25/UE

2.1.5 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : 2

Conditions du marché :

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés : 1

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion : Avis

Motifs d’exclusion purement nationaux :

Section 4 - Groupe de lots

4.1 Identifiant de groupe : GLO-0001

Lots inclus : LOT-0001, LOT-0002

Description : Ce groupe de lots est composé de deux lots.

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Lot 1 AU 1

Description : Travaux d'aménagements urbains entre la rue du Carel et Saint-Contest-Athéna, terminus Presqu'ile et terminus Hérouville Saint-Clair, et reprise de la rue de la Gare

Identifiant interne : E3.16

5.1.1 Objet